WKSP_SPGK_Erneuerung des Hochleistungskorridor Riedbahn, Strecke 4010, Mannheim bis Zeppelinheim, Los 1 Nord und Los 2 Süd

Ort

64560 Riedstadt

Kreis

Landkreis Groß-Gerau

Bundesland

Hessen

NUTS

DE717

1. 07.02.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · 22FEI61811_92327892_MKA019: Planung und Ausführung der Wasserhaltung zur Herstellung Aufzüge im Bf. Dornheim
2. 17.04.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Da sich auch die Treppeneinhausung am Mittelbahnsteig 4/5 in Dornberg in gleichem technisch schlechtem Zustand befindet wie die Treppeneinhausung Bahnsteig 2/3, welche Bestandteil des Vertrags ist, und diese nicht den notwendigen Sicherheitsstandards genügt, muss sie ebenfalls…
3. 17.04.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Aufgrund der schlechten Gleislage war es erforderlich im Bereich vom Signal N704 bis zur Weiche 765 das Gleis 704 zu stopfen. Da das Gleis 704 zuvor umgebaut wurde, war bereits ein Qualitätsstopfgang bis zum Signal N704 eingeplant, welcher auf den erforderlichen Bereich erweitert…
4. 17.04.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bestand liegen keine durchgängigen Erdungspläne für den Umbaubereich des Projektes vor. Um nach Oberbaumaßnahmen an der Gleisanlage den Urzustand der Erdung wiederherstellen zu können, müssen vor Beginn der Arbeiten alle Bestands-Erdungselemente sowie deren Zustand im…
5. 10.07.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Für die LSW des LV 1.1 (Neubau und Erneuerung, Abschnitte C/D/E) sind Leistungen der Baufelderkundung, nämlich „Kopflöcher/Suchschachtungen herstellen“, notwendig geworden. Für diese Leistungen existieren im LV 1.1. jedoch keine Position. Da es sich um Zusammenhangsleistungen mit…
6. 23.07.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · In der Planungsbesprechung am 16.01.2024 haben wir angeordnet, dass eine bestehende Lärmschutzwand ab ca. km 16,75 (bahnrechts) um rund 90 m verlängert wird und wir die erforderlichen Planungs- und Bauleistungen erbringen sollen. Die Abweichung vom Vertrag war ursprünglich…
7. 23.07.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Der Vertrag umfasst die Eigenüberwachung und dies lässt sich für die Bestimmung des Verdichtungsgrads und Verformungsmoduls eben nur über die Lastplattendruckversuche bewerkstelligen. Aus diesem Grund gewähren wir die Mehrkostenanzeige für Lastplattendruckversuche, die über die…
8. 23.07.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Vertragsinhalt ist die Sicherung von im betreffenden Baufeld evtl. im Erdreich vorhandenen LST und/ oder TK-Kabel. Diese sind durch Suchschachtungen zu erkunden und entsprechend zu sichern. Andere Hindernisse bei der Herstellung der Gründungen für die LSW 1 sind hingegen…
9. 26.07.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Für die Erfüllung der Voraussetzungen des vereinbarten Mietvertrags und für die Sicherheit des Lagerguts waren nötig Zaunanlagen und Videoüberwachung an der Fläche am AKW Biblis herzurichten, vorzuhalten und nach der Maßnahme wieder abzubauen Da es sich um Zusammenhangsleistungen…
10. 28.07.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Innerhalb des Baufortschrittes wurde eine tragfähige PSS an der Weiche 303 in Groß Rohrheim vorgefunden. Nach Absprache mit den BVB reichte es aufgrund der erkundeten Weichschichten nicht aus nur ein Geogitter unter die Bettung zu legen. Es war auch eine zusätzliche…
11. 10.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · - angeordneten LST-Zusammenhangsleistungen sind nach hiesiger Auffassung vom hauptvertraglich geschuldeten Leistungssoll nicht umfasst und verursachen einen finanziellen und zeitlichen Mehraufwand. Die Abweichung vom Vertrag war ursprünglich nicht vorhersehbar. Die zusätzliche…
12. 10.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Im Rahmen der Projektumsetzung wurde der Auftragnehmer von der technischen Projektleiterin für die Personenbahnhöfe ([Name entfernt]) gebeten, die vorhandenen Rankgitter am/auf dem Bahnsteig und in Richtung P+R-Parkplatz und Straße am Bahnhof Lampertheim zurück zu bauen und…
13. 10.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die Projektleitung ([Name entfernt]) beauftragte den Auftragnehmer, die Aufwertung des bestehenden Sandrasenbiotops im Bereich der Station „Mannheim-Waldhof“ (RMW) mit zwei Aufschüttungen zu unterstützen. Nach der hier vertretenen Auffassung stellt die Unterstützung bei der…
14. 11.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Für die Gleisentwässerung in Biblis waren geotechnische Untersuchungen notwendig, um festzustellen, ob eine PSS vorhanden war. Für diese Leistungen existieren im LV 1.1. jedoch keine Position. Da es sich um Zusammenhangsleistungen mit den HLV handelt, die zur Vertragserfüllung…
15. 11.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Für die Großmaschinentechnik sowie des konventionellen Gleisbaus LV 1.1 sind Leistungen der Baufeldfreimachung, nämlich „Abtransport von Altschienen aus Bauvorhaben Dritter“, notwendig geworden. Für diese Leistungen existieren im LV 1.1. jedoch keine Position. Da es sich um…
16. 11.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die zusätzliche Arbeiten bezüglich der LST-Zusammenhangsarbeiten waren erforderlich, um die Baufreiheit zu gewährleisten. Hierbei mussten sämtliche LST-Gleisschaltmittel vor den Oberbauarbeiten demontiert und anschließend wieder installiert werden. Die Leistung war für die…
17. 11.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Durch die Herstellung einer Rampenbauwerk zum Mittelbahnsteig zwischen Gleis 10 und 11 im Bahnhof Walldorf ist es notwendig, die Rampe einzuhausen. Diese Rampe soll einen barrierefreien Zugang von der Personenunterführung zum Mittelbahnsteig ermöglichen Da die Rampe in die…
18. 11.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Für die LSW 29 des LV 1.1 sind Leistungen der Baufeldfreimachung, nämlich „Abbruch und die Entsorgung der im Baufeld gefundenen Fundamente“, notwendig geworden. Für diese Leistungen existieren im LV 1.1. jedoch keine Position. Da es sich um Zusammenhangsleistungen mit den HLV…
19. 14.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · - vorab notwendige Rückbau der Gleise auf der BE-Fläche bei km 11,8 sowie deren Wiederherstellung nach dem Projektabschluss - einbau von Spurhaltern und Handverschlüssen in den anliegenden Bestandsweichen sowie die Absicherung von bestehenden Lichtmasten Die Vertragsabweichung…
20. 14.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Das Gleis muss im Vorfeld händisch bearbeitet werden, um die Hauptvertragsleistung ausführen zu können. Gemäß VOB/B § 2 Abs. 6 wird ein Anspruch auf Vergütung anerkannt. Die Abweichung vom Vertrag war ursprünglich nicht vorhersehbar. Die zusätzliche Leistung entsteht aufgrund von…
21. 14.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Herstellung einer Kabelquerung im Bereich der Weiche Nr. 101 ist im Vertrag nicht aufgeführt. Im Rahmen der Bauausführung zur Erneuerung der Weiche Nr. 101 in der Sperrpause im Januar 2024 wurden im Umbaubereich mehrere Kabel gefunden, für die, in Abstimmung mit der…
22. 14.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Der Auftragnehmer muss eine Ausführungsplanung für Starkstrom- und Beleuchtungsanlagen gemäß Ril. 954.0102 und VV BAU-STE erstellen. Bestandspläne für vorhandene 50-Hz-Anlagen sind nicht im Vertrag beschrieben. Für die Speisung neuer "DAS+"-Geräte werden Stromlaufpläne…
23. 14.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · - Vertrag sieht in der Strecke 4011 vor dem km 6,3 keine Gleisumbauleistungen vor - kurzfriste Aufforderung an der Strecke 4011 zwischen ca. km 3,2 und ca. km 3,4 Stopfarbeiten auszuführen - eine besetzte Stopfmaschinenbesatzung aus Österreich eingeflogen, samt zugehörigem…
24. 14.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · - Zusätzlich zu den vertraglich vereinbarten Leistungen werden die unverändert gebliebenen Bestandsweichen Nr. 67 und 103 einmal durchgestopft, um die erforderlichen Freigabewerte für die Wiederinbetriebnahme der Strecke zu erreichen. Die Abweichung vom Vertrag war ursprünglich…
25. 14.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · - Errichtung eines Bauzauns zur Sicherung von privater Flächen gegen eine Befahrung bzw. zum Schutz der dortigen Eidechsen Die Vertragsabweichung war ursprünglich nicht vorhersehbar. Die zusätzliche Leistung entsteht aufgrund von bautechnischen Zwängen. Bei einer Vergabe an einen…
26. 14.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Herstellung neuer Isostöße ,welche im Hauptvertrag weder verlangt noch vergütet werden. Weiche 41: 1x Weiche 71: 1x Weiche 130: 1x Weiche 131: 1x Weiche 132 (Abzweig Gleis 122): 1x (S54, inkl. Neuschiene). Die Abweichung vom Vertrag war ursprünglich nicht vorhersehbar. Die…
27. 15.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Ein manuelles Stopfen und/oder Schleifen im Bereich der Weiche Nr. 71 ist im Vertrag nicht vorgesehen. Im Rahmen der Bauausführung zur Erneuerung der Weiche Nr. 71 in der Sperrpause im Januar 2024 wurde jedoch festgestellt, dass die Stopf und Schleifarbeiten im abgehenden AST 8…
28. 15.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die Herstellung von Leerrohren in den konventionell gebauten Bahnsteigen der Bahnhöfe „Mannheim-Neckarstadt“ (RMNS) und „Mannheim-Luzenberg“ (RMLB) stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende…
29. 15.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Im Zuge der Übernahme der Neuweiche wurde vom AN, im Beisein der Bauüberwachung festgestellt, dass einige Schwellen beschädigt sind. Gemäß der Anweisung der Bauüberwachung hat der AN die Weiche Nr. 131 trotzdem im Januar 2024 mit den beschädigten Schwellen erneuert. In weiterer…
30. 17.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Im neuen Ausführungsplan wird der SIA 14 aus einem Rammroh mit einer Länge von 10 m und einem Pfahlkopf aus Stahlbeton vorgesehen, anstelle des Signalfußadapters aus feuerverzinktem Stahl und der regulären Einbindelänge von 3,0 - 4,5 ml. Demnach stellt die Gründung eine…
31. 30.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die Lieferung und der Einbau von Fertigteilfundamenten für die OLA-Masten anstelle von Bohrrohrgründungen stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 3 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die Abweichung vom…
32. 30.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Da es sich bei der LSW 3X um eine zusätzlich zu errichtende LSW handelt, stellt die Umverlegung von Kabeln und Trögen entlang dieser eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt.…
33. 30.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die zusätzlichen Planungs- und Bauleistungen zur Energieversorgung von FKA, FKE und der Infotafel im Hp. Bobstadt stellen eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die…
34. 30.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die Einkürzung der von ausgebauten Altschienen auf eine Länge von 6 m sowie deren Transport zur Fläche bei km 18,8 stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 3 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die…
35. 30.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die abweichende Ausführung der OLA-Erdungskabel mit dem Kabeltyp (N)A(St)YY-0 1x110 mm² anstelle von (N)A(St)YY-0 1x75 mm² stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 3 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt.…
36. 30.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die Sanierung der historischen Stahlkonstruktion im Bf. Lampertheim (Hausbahnsteig Gleis 1) nach den Technischen Regeln für Gefahrstoffe / TRGS stellt eine Leistungsänderung dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die…
37. 30.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Für die Erneuerung des Schaltpostens Mannheim-Waldhof im Zuge der Generalsanierung müssen Speiseleitungstrassen gebaut werden. Dazu gehören die Planung, Planprüfung, Lieferung und Ausführung der zugehörigen OLA-Masten inklusive der Fundamente, Anbauteile und Armaturen sowie der…
38. 06.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die Ausführung der Drosselschächte im Bf. Lampertheim in Beton anstatt Kunststoff stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 3 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die Abweichung vom Vertrag war ursprünglich…
39. 06.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Im geschlossenen Vertrag ist festgelegt, dass der Bahnübergang bei km 27,2 in der Strecke 4010 leit- und sicherungstechnisch zurück gebaut und baulich erneuert wird. Zusätzlich sollte eine temporäre Bahnübergangsbefestigung für Personen- und Radverkehr errichtet werden, ohne…
40. 06.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die Bestandsaufnahme im Haltepunkt Neckarstadt sowie in den Bahnhöfen Käfertal und Waldhof im Zuge der dortigen Sanierungsarbeiten stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung…
41. 06.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Untersuchungen des Bahnhofsmanagements haben erhebliche Mängel an der maroden Einhausung der Treppenanlage am Mittelbahnsteig (Gleis 4/5) aufgezeigt. Aufgrund der Ergebnisse der Untersuchungen müssen diese Leistungen zusätzlich erbracht werden, da sie den sicheren Bahnbetrieb…
42. 06.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Durch die Herstellung einer Rampenbauwerk zum Mittelbahnsteig zwischen Gleis 10 und 11 im Bahnhof Walldorf ist es notwendig, die Rampe einzuhausen. Diese Rampe soll einen barrierefreien Zugang von der Personenunterführung zum Mittelbahnsteig ermöglichen Da die Rampe in die…
43. 06.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Gemäß dem Vertrag ist der Tarifbahnhof Wiesbaden (Ost) mit der zugehörigen Bereitstellungsfläche für den Umschlag von Neu- und Altstoffen für den BA_D bestimmt. Jedoch wurde seitens des AG mitgeteilt, dass die Gleisanlagen an diesem Tarifpunkt unter Fremdvermietung stehen. Die…
44. 06.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Im Gleis 741 des Bahnhofs Riedstadt-Goddelau muss ein Vließ (GRK 3) zwischen dem Erdplanum und der Schotterschicht installiert werden. Es ist technisch nicht möglich, die Verlegung des Vlieses von der Gleiserneuerung zu trennen. Da der erste AN bereits mit der Gleiserneuerung…
45. 06.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Im Rahmen der Klinker- und Mauerwerkskronensanierung im Haltepunkt Bürstadt sollen folgende Leistungen ausgeführt werden: Die Durchführung von Probeschürfen, die Erneuerung der Ziegel der Kehrrinnen an den Treppenzugängen und die Vermessung des Bestands an den Treppenzugängen.…
46. 13.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die Erhebung der vorhandenen Isostöße und Ermittlung der nötigen Passschienenlänge stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die Abweichung vom Vertrag war…
47. 13.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Der Rückbau von LST-Komponenten an Weichen, welcher nachweislich über die im LV dargestellten Bauteile hinaus geht sowie der HOA-Schwellentausch stellen eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende…
48. 13.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Das Verpressen der erkannten Risse im Tragwerk der EÜ bei km 22,453 anstelle der vertraglich vereinbarten Verfüllung mit Spachtelmasse stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 3 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung…
49. 13.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die kurzfristige Organisation und Anlieferung von längeren Schienenstücken zum Anschluss der Weiche Nr. 130 stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die Abweichung…
50. 13.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Im ursprünglichen Vertrag sind spezifische LST-Leistungen festgelegt, darunter Demontage und Montage von Schienenkontakten, Achszählern und LZB-Elementen sowie die signaltechnische Vormontage von Weichen (Leistungsverzeichnis 2.1 DB Netz, Kap. 11.21 / 21.21). Zusätzlich soll…
51. 13.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Der Rückbau der Schalter, Schalterantriebe und Streckentrennungen 301, 302, 311 und 312 in Mannheim-Waldhof stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die Abweichung…
52. 13.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Das ständige Vorhalten einer nach dem § 20 SprengG zur Aufsicht bevollmächtigten Person für ungeplante Arbeiten stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 3 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die…
53. 22.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Laut Vertrag sollte die Erneuerung des Herzstücks während der Sperrpause im Januar 2024 erfolgen. Das Herzstück konnte jedoch im Januar 2024 nicht geliefert werden, weshalb es während einer zusätzlichen Sperrpause im März 2024 ausgetauscht wird. Die Abweichung vom Vertrag war…
54. 24.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Der Abbau von ca. 100 LST-Schränken sowie deren Transport zu einem Lagerplatz stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die Abweichung vom Vertrag war ursprünglich nicht…
55. 26.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die Ausführung der neuen Verglasung des Treppenaufgangs im Haltepunkt Mannheim-Neckarstadt (RMNS) im Farbton "Plexiglas Plexi-GS blau 5C18/8" anstelle von Acrylglas (PMMA) gemäß dem vorigen Bestand stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 3 VOB/B dar, für die der AN…
56. 26.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die Planungs- und Bauleistungen zur Erneuerung der Außenverteilung S&S im Bahnhof Mannheim-Waldhof stellen eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 3, 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die Abweichung vom…
57. 26.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Von km 25 bis km 27,3 der Strecke 4010 soll abweichend vom hauptvertraglichen Bauentwurf eine Planungsverbesserung mit KG1-Material durchgeführt werden. Darüber hinaus soll in den Bereichen ohne Dammlage eine Tiefenentwässerung geplant und baulich realisiert werden. Diese…
58. 26.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Das allgemeine Vorhalten von PSS-Material für anfallende Planungsverbesserungen in den Weichenbereichen stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die Abweichung vom…
59. 26.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die (Um-)Planung und bauliche Realisierung einer Fertigteilbetonstation für die Weichenheizung "W1" in Bürstadt anstelle eines Masttrafos stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 3 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende…
60. 26.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Das Auskehren bzw. Aufnehmen, Reinigen und Entsorgen von Überschussschotter im Bettungsquerschnitt zwischen km 12 und km 27 stellt eine Leistungsänderung dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die Abweichung vom Vertrag war…
61. 26.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Der Rückbau von LZB-Schränken inklusiver Zwischenlagerung und Vorbereitung für den Abtransport stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die Abweichung vom Vertrag war…
62. 26.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Das Verpressen von Rissen im Bestandsbauwerk der EÜ bei km 17,035 stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die Abweichung vom Vertrag war ursprünglich nicht…
63. 26.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die Planung und Durchführung einer Unterbauverbesserung von km 12,35 bis km 12,375 der Strecke 4010 stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die Abweichung vom…
64. 26.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Das Erstellen einer hydrologischen Berechnung sowie die Beprobung und Analyse des Grundwassers am Durchlass km 25,419 stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die…
65. 26.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Von km 23,5 bis 24,2 der Strecke 4010 soll eine Planumsverbesserung mit KG1-Material und Geogitter sowie eine Entwässerung über die Dammschulter RKZ 1 geplant und baulich umgesetzt werden. Diese Maßnahmen stellen eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die…
66. 26.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die Geländer in den Haltepunkten Handelshafen und Neckarstadt bestehen aus Aluminium, statt wie in den Vertragsunterlagen beschrieben aus feuerverzinktem Stahl. Die Hochdruckreinigung Geländers sowie die Beschichtung mit Glasperlen anstelle von Hochofenschlacke stellt eine…
67. 26.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Der Anstrich der Attika an Bahnsteig C am Bahnhof Mannheim-Waldhof stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die Abweichung vom Vertrag war ursprünglich nicht…
68. 27.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Das Versetzen von Isolatoren an Konfliktstandorten vor Signalen stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die Abweichung vom Vertrag war ursprünglich nicht vorhersehbar.…
69. 15.10.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die Planung und bauliche Realisierung der Beleuchtungsmasten gemäß der aktuellen Ril. 813 mit einer Materialstärke von 4,0 mm und einer Erdstücklänge von 1.500 mm stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 3 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine…
70. 17.10.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Im Rahmen einer Begehung zwischen Leiter BÜW und Bezirksleiter Oberleitung wurde festgestellt, dass die OLA-Masten abgehen, was Sicherheitsrelevante Risiken bergen. Um potenzielle Gefährdungen im Zuge der Generalsanierung der Riedbahn zu minimieren und die Baufreiheit für die…
71. 17.10.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT_95 Los 2.3 Das Zuschneiden der neuen Abdecksteine im Haltepunkt "Neckarstadt" von 30 cm auf 25 cm stellt eine Leistungsänderung dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die Abweichung vom Vertrag war ursprünglich nicht…
72. 17.10.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT_75 Los 2.1 Die Planung, Lieferung und Errichtung von drei bauzeitlichen Streckentrennern (Sch. 701, 702 und 708) auf drei bauzeitlichen Masten mit Plattenfundamenten (P1 bis P3) stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein…
73. 18.10.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Der Rückbau des Bahnübergangs bei km 20,350 sowie der Ausbau und die Wiedererrichtung der Treppe zum Stromverteilerhaus stellen eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die…
74. 18.10.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die Stromversorgung einer HOA bei km 20,273 mittels Herstellung eines Stromanschlusses über einen KüK stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die Abweichung vom…
75. 18.10.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die Gestellung von drei Fahrleitungsmonteuren für eine Abnahmefahrt am 19.01.2024 stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die Abweichung vom Vertrag war ursprünglich…
76. 29.11.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 107 Abweichend vom vertraglichen Leistungssoll wird die Wasserhaltung und -aufbereitung bei der Erneuerung des Durchlass' bei km 25,419 auf eine Kapazität von 83,19 m³/h ausgelegt und eine Einteisungsanlage eingesetzt. Diese Maßnahmen stellen eine Leistungsänderung dar, für…
77. 01.12.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 084 Das Umverlegen von Bestandskabeln zwischen ca. km 15,5 und ca. km 16,0 der Strecke 4010 zur Schaffung der Baufreiheit für die Gründung von Oberleitungsmasten stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine…
78. 03.12.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die bautechnische Prüfung der OLA-Fundamente durch einen vom AN beauftragten Prüfstatiker stellt eine Leistungsänderung dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die Abweichung vom Vertrag war ursprünglich nicht vorhersehbar. Die…
79. 03.12.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 111 Nach dem Einbau der Gleisentwässerung und den damit verbundenen Mehrausbrüche im Zuge der Aushubarbeiten war es erforderlich, zwischen den Gleisen 402 und 403 zusätzlichen Gleisschotter einzubringen. Durch die Installation der Entwässerungseinrichtungen wurde das…
80. 03.12.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bereich einer stehenden Stromleitung muss die LSW 10 umgeplant werden. Zur Schaffung der Baufreiheit muss weiterhin zwischen km 25,454 und km 25,585 ein Graben hergestellt werden, um im Baufeld verlaufende erdverlegte Bestandskabel frei und anschließend umzulegen. Für diese…
81. 03.12.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die Durchführung einer Untergrundbeprobung im Bereich der LSW 3X sowie die dortige Demontage eines bestehenden Zauns stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die…
82. 03.12.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Die Lieferung und Montage von Schlüsselhaltern für Schlüssel der Handverschlüsse stellt eine Leistungsänderung dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die Abweichung vom Vertrag war ursprünglich nicht vorhersehbar. Die…
83. 03.12.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · Abweichend zum vertraglichen Bausoll, welches eine Gründung mit Bohrpfahl und betoniertem Pfahlkopf vorsah, wird die Gründung des Signalauslegers / SIA 30 (33) mit einem Rammrohr mit 10 m Länge und einem Pfahlkopf aus Stahlbeton ausgeführt. Diese überarbeitete Ausführung der…
84. 04.12.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 101 Der Rückbau von 14 SBK in den Stellbereichen FLP und RMW stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die Abweichung vom Vertrag war ursprünglich nicht…
85. 06.12.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 137 Die teilweise Neusortierung der Schwellenlieferung vom 23.08.2024 stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die Abweichung vom Vertrag war ursprünglich nicht…
86. 08.12.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 083 Abweichend vom geschlossenen Bauvertrag muss der Bahnsteigbelag in den Haltepunkten "Mannheim-Handelshafen" (RMHH) und "Mannheim-Neckarstadt" (RMNS) durch einen Gussasphalt in zwei Lagen hergestellt werden. Dies stellt eine Leistungsänderung im Sinne dar, für die der AN…
87. 12.12.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 115 Um die Sicherheit der Weichen mit federbeweglichen Herzstücken zu erhöhen, wurde eine Weichenherzüberwachungsanlage installiert. Die Abweichung vom Vertrag war ursprünglich nicht vorhersehbar. Die zusätzliche Leistung entsteht aufgrund von bautechnischen Zwängen. Bei…
88. 10.01.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · 141 Die Weichenendmontage war ursprünglich nicht Teil des Vertrags und fehlt im Leistungsverzeichnis (VLV). Dennoch ist sie unerlässlich, um die Funktionsfähigkeit der Weichen und den reibungslosen Übergang zwischen den Bauabschnitten zu gewährleisten. Ohne diese Arbeiten könnten…
89. 10.01.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · 173 Der Austausch von zwei Holzschwellen sowie das anschließende Stopfen zur Ertüchtigung der Weiche Nr. 44 in Mannheim-Waldhof stellen eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung…
90. 10.01.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · 158: Die Herstellung und der Rückbau einer zusätzlichen Baustelleneinrichtungsfläche bei ca. km 25,3 stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung…
91. 10.01.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · 124 Kanthölzer abgetragen und die bestehende Dachunterkonstruktion in Teilen abgebrochen und überprüft werden. Dies stellt eine Leistungsänderung dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung entsteht…
92. 10.01.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · 159 Die Unterbauverbesserung durch die Herstellung einer Planums Schutzschicht / PSS (30 cm KG2-Material) zwischen dem WE der Weiche Nr. 68 und km 12,4 stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende…
93. 12.02.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 141 Die Montage von fehlenden Zwischenlagern und ,,Nirotec''-Kleineisen in den Bahnübergangsbereichen stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche…
94. 20.02.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 054 Die Anbringung der geänderten Signaltafeln stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung entsteht aufgrund von bautechnischen Zwängen. Die…
95. 20.02.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 189 Die erbrachten, diversen zusätzlichen Leistungen entlang der Strecke 3575 stellen eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung entsteht aufgrund…
96. 26.02.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · NT 021 Während der vertieften Ausführungsplanung wurde festgestellt, dass die ursprünglich vorgesehene Planumschutzschicht (PSS) mit einer Einbaustärke von 30 cm in bestimmten Abschnitten nicht ausreicht, um die erforderliche Stabilität des Untergrunds sicherzustellen. Diese…
97. 18.03.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 103 Im Bereich der Weichen 708–710 wurden Verformungen im Untergrund festgestellt, die einen erhöhten Instandhaltungsaufwand erfordern. Daher ist der Einbau einer mit Geogittern verstärkten Planumschutzschicht (PSS) notwendig, die im ursprünglichen Vertrag nicht vorgesehen…
98. 18.03.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 012 Während der Ausführungsplanung wurde festgestellt, dass in bestimmten Bereichen eine größere Einbaustärke erforderlich ist. Insbesondere in Abschnitten mit F3-Böden (z. B. Geschiebemergel) und im Frostbereich 2 gemäß Richtlinie 836.4101A02, Tabelle 3, reicht die…
99. 20.03.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 126 Die Erfüllung diverser Zusammenhangsleistungen für die LSW stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung entsteht aufgrund von…
100. 21.03.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 197 Der zusätzlich durchgeführte Schwellentausch des Gleis 20 in RMW stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung entsteht aufgrund von…
101. 03.04.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 203, 204 Geänderte und zusätzliche Leistungen beim Errichten der LSW 1 stellen eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung entsteht aufgrund von…
102. 01.05.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · NT 009 Die Herstellung der BE-Fläche im Bf. Biblis sowie die Anlieferung und der Einbau der Rammrohre für die LSW sind vertraglich geschuldete Leistungen. Aufgrund von Auflagen der UBÜW war der Rückbau von Gleis und Schotter untersagt, wodurch die BEFläche nicht rechtzeitig…
103. 02.05.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 151 Die Mehrkosten durch die Änderung des Schwellentyps stellen eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung entsteht aufgrund von bautechnischen…
104. 07.05.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · NT 013 Am 10.07.2024 kam es zu einem Kabelschaden. Es wurden Kabel gefunden und in Anwesenheit der örtlichen TK-BÜW wurde mit einem Kabelidentifizierungstrupp ein in Betrieb befindliches LST-Kabel für Blocksignale in Bobstadt km 25,4 geschnitten. Das Kabel war nicht in den Plänen…
105. 11.05.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 211 Die Planung und Errichtung einer Zähleranschlussäule (ZAS) im Hp. Handelshafen stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit ein Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung entsteht…
106. 13.05.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 226 Die Änderung der Planungen sowie die Herstellung der Energieversorgung im Bf. Waldhof stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung…
107. 16.05.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL128: Die Anpassung bei den Anzahl der Isolatoren für die Oberleitungsanlage stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung entsteht aufgrund von…
108. 16.05.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 225 Aufgrund der geänderten Planung musste die Weiche 202 durch eine größere Grundform ersetzt werden, was eine Verschiebung der benachbarten Weiche 203 erforderte. Der damit verbundene Ausbau und Wiedereinbau der Weiche 203 sowie die Anpassung des Schwellensatzes im…
109. 21.05.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 248 Der Rückbau des Gleis Nr. 38 in der Abstellanlage in Mannheim-Waldhof stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung entsteht aufgrund…
110. 23.05.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 217 Die zusätzliche Herstellung des Lückenschlusses am DL km 25,419 mittels Gitterrost stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung…
111. 25.05.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 239 Die zusätzliche Herstellung der zusätzlichen Kabelverlegearbeiten im Hp Waldhof stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung entsteht…
112. 27.05.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 252 Die Unterbauverbesserung der Weichen 17 / 22 / 23 Weichen in ca. km 9,8 in Form einer Planumsschutzschicht aus KG2-Material (die vor Ort festgelegten Einbaustärken betrugen 30 – 40 cm (W17), 40 cm (W22) und 20 cm (W23) stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4…
113. 28.05.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 153 Die Zusatzleistungen an der Überleitstelle Bürstadt stellen eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung entsteht aufgrund von bautechnischen…
114. 27.06.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA051 Während der Gründungsarbeiten wurde festgestellt, dass sich an den Lärmschutzwänden installierte Lampenmasten und Kabel befinden. Die vorgefundenen Masten und die dazugehörigen Fundamente im Baugrund mussten demontiert werden. Das dabei anfallende Material wurde gesammelt,…
115. 29.06.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 208) Die Notwendigkeit der Änderung ergab sich aufgrund von unvorhergesehenen Abweichungen während der Ausführungsplanung. Es stellte sich heraus, dass die Entwurfsplanung in der vorgesehenen Form nicht umsetzbar war, da die Massen und Leistungsinhalte in den Abschnitten C, D…
116. 15.07.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA096: Aufgrund geänderter logistischer Abläufe und zur Sicherstellung des Projektfortschritts war der zusätzliche Ausbau der BE Fläche im BA D / Biebesheim zwingend erforderlich. Die Umsetzung dieser Maßnahme durch einen anderen Auftragnehmer würde erhebliche technische…
117. 15.07.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · Während der vorgesehenen maschinellen Erneuerung des Gleises 175 stellte sich heraus, dass der erwartete Regelaufbau nicht vorhanden war und der Untergrund überwiegend aus wenig tragfähigem, sandigem Material bestand. Diese Bodenverhältnisse waren im Vorfeld weder bekannt noch…
118. 16.07.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · NT 255 Aus dem freigegebenen Planungsstand PP401 „KTB Zeppelinheim AP“ ergeben sich zusätzliche Leistungen, die nicht Bestandteil des ursprünglichen Vertrags waren. Hierzu zählen das Liefern und Einbauen von Schotterhalteplatten zur Sicherung von Randwegen und Böschungen…
119. 25.07.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 262 Die zusätzliche Bearbeitung und der Transport von Restbestandsschienen nach Ludwigshafen stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung…
120. 26.08.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · Der Rückbau von mit Asbest belasteten Oberleitungsmasten stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung entsteht aufgrund von bautechnischen…
121. 26.08.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · Am 10.07.2024 kam es zu einem Kabelschaden. Es wurden Kabel gefunden und in Anwesenheit der örtlichen TK-BÜW wurde mit einem Kabelidentifizierungstrupp ein in Betrieb befindliches LST-Kabel für Blocksignale in Bobstadt km 25,4 geschnitten. Das Kabel war nicht in den Plänen…
122. 03.09.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · 261- Während des Rückbaus der zu ersetzeneden Glaselemente der Treppeneinhausung ist aufgefallen, dass ein unbekanntes System zur Befestigung der Leisten verwendet wurde (Kunststoffdübel hinter Dichtgummis). Das Befestigungssystem ist spröde und bricht beim Rückbau und muss…
123. 14.09.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · Der Schwellentausch und Stopfgang bei BÜ31 stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung entsteht aufgrund von bautechnischen Zwängen. Die Vergabe…
124. 17.10.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · Die Verlängerung der bestehenden Lärmschutzwand ab ca. km 16,75 (bahnrechts) um rund 90 m und die erforderlichen Planungs- und Bauleistungen stellen eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende…
125. 18.10.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA269: Der Abtransport der Kabeltrommeln stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung entsteht aufgrund von bautechnischen Zwängen. Die…
126. 05.11.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · Die Instandsetzung des defekten Rettungstors stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung entsteht aufgrund von bautechnischen Zwängen. Die…
127. 20.11.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · NT 013 Am 10.07.2024 kam es zu einem Kabelschaden. Es wurden Kabel gefunden und in Anwesenheit der örtlichen TK-BÜW wurde mit einem Kabelidentifizierungstrupp ein in Betrieb befindliches LST-Kabel für Blocksignale in Bobstadt km 25,4 geschnitten. Das Kabel war nicht in den Plänen…
128. 28.11.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · 007 - Der Mehraufwand bei den Suchschachtungen infolge Packlagen stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung entsteht aufgrund von…
129. 17.01.2026 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 224 Der Mehraufwand bei der Herstellung der TW sowie der Einlegung von Stahlplatten und bei den Abdichtarbeiten stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die…
130. 30.01.2026 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 280 Die Unterstützungsleistung stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung entsteht aufgrund von bautechnischen Zwängen. Die Vergabe an…
131. 29.04.2026 Vertragsänderung veröffentlicht · 290: Die zus. erforderliche Baustelleneinrichtung stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung entsteht aufgrund von bautechnischen Zwängen.…
132. 17.06.2026 Vertragsänderung veröffentlicht · 272_LOS2_Die Gleisschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Ertüchtigung der VST Neckarstadt und Luzenberg stellen eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche…
133. 19.06.2026 Vertragsänderung veröffentlicht · MKA 291 Die zusätzl. erforderlcihe Fluchtwegbeschilderung Bestands-LSW km 6,1 – km 6,25 stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung entsteht…
134. 22.07.2026 Vertragsänderung veröffentlicht · 034 - Der Rückbau der BE-Fläche "Bobstadt" in km 24.6 stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt. Die zusätzliche Leistung entsteht aufgrund von bautechnischen…
135. 13.08.2026 Vertragsänderung veröffentlicht · 292 Die zusätzl. Erstellung von Planunterlagen zur Einholung von Gestattungen für die Inanspruchnahme von Fremdgrundstücken stellt eine Leistungsänderung im Sinne des § 1 Abs. 4 VOB/B dar, für die der AN hiermit einen Anspruch auf eine entsprechende Vergütungsanpassung besitzt.…

Lange Begründungen sind hier gekürzt. Vollständig: Textfassung dieser Seite