Taucha, Leipziger Straße / Gerichtsweg bis Gleisschleife, VE 01 - Kabeltiefbau und Verkehrsführung während der Bauzeit

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH Bereich Einkauf und Logistik Teslastraße 2 04347 Leipzig Telefon: [Nummer entfernt] Fax: [Nummer entfernt] E-Mail: evergabe.verkehrsbetriebe@l.de Internet: https://www.l.de/einkauf-logistik/ b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 2024-RL-04-01 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 04425 Taucha, Leipziger Straße f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: VE 01 - Kabeltiefbau und Verkehrsführung während der Bauzeit Umfang der Leistung: 90241 - Taucha, Leipziger Straße / Gerichtsweg bis Gleisschleife Rückbau ca. 1 625 m Asphaltbefestigung schneiden ca. 265 m² Asphaltbefestigung aufnehmen ca. 120 m² Pflaster mit Asphaltbefestigung aufnehmen ca. 388 m² Beton- und Natursteinpflaster aufnehmen ca. 30 m Hoch- und Tiefbord aufnehmen ca. 200 m³ Schichten ohne Bindemittel aufnehmen ca. 250 m parallel verlaufende Kabel/Kabelbündel und Leitungen sichern ca. 30 m Kabel aufnehmen und entfernen, Kabel bis 500 mm² Querschnittsfläche ca. 5 m³ Hindernisse aus Mauerwerk oder Beton abbrechen Tiefbau ca. 348 m³ Kabel- und Leitungsgräben herstellen, Tiefe bis 1,25 m, Breite 0,40 m bis 1,00 m ca. 12 m³ Leitungsgräben herstellen, Tiefe bis 1,75, Breite 0,60 m bis 1,00 m ca. 20 m³ Baugruben herstellen, Tiefe bis 1,50 m ca. 165 m³ Kabelsand einbauen ca. 915 m Kabelschutzrohr verlegen, PE-HD- 110 mm mehrrohrig ca. 185 m³ Boden in Leitungsgräben / Baugruben einbauen Verkehrswegebau ca. 160 m³ Frostschutzschichten herstellen, Dicke ca. 18 - 38 cm ca. 360 m² Asphalttragschicht AC 32 T S herstellen, Dicke 12 cm ca. 360 m² Asphaltbinderschicht AC 16 BS herstellen, Dicke 6 cm ca. 360 m² Asphaltdeckschicht AC 11 DS herstellen, Dicke 4 cm ca. 25 m² Asphalttragschicht AC 22 T L herstellen, Dicke 8 cm ca. 25 m² Asphaltdeckschicht AC 5 D L herstellen, Dicke 3 cm ca. 990 m Anschluss an Fuge mit Fugenmasse herstellen ca. 400 m² Beton- und Natursteinpflasterdecke herstellen ca. 30 m Hoch- und Tiefbord setzen Verkehrsführung Verkehrssicherung und Umleitungsführung g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 08.07.2024 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 29.11.2024 weitere Fristen: siehe Vergabeunterlagen j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-18d8388e7ac-768613592a7124da Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 11.04.2024 um: 09:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 31.05.2024 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 11.04.2024 Eröffnungstermin: 11.04.2024 um: 09:00 Uhr Uhrzeit: 09:00 Ort: siehe a) Vergabestelle Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Der Öffnungstermin erfolgt unter Ausschluss von Bietern und/oder deren Bevollmächtigten. Alle Bieter erhalten eine Information nach § 14 VOB/A. t) geforderte Sicherheiten Sicherheit für Vertragserfüllung und Mängelansprüche ab einer Auftragssumme von 250.000,00 EUR, netto, Näheres siehe Vergabeunterlagen u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Zahlung nach VOB/B, Näheres siehe Vergabeunterlagen v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: Direktlink auf Dokument mit Eignungskriterien unter (URL): https://www.evergabe.de/unterlagen/SelectionCriteria/54321-Tender-18d8388e7ac-768613592a7124da x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesamt für Straßenbau und Verkehr Stauffenbergallee 24 01099 Dresden Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbau,Verkehrssicherung,Erdverlegte Kabel