Matthes-Enderlein-Gymnasium Zwönitz, Digitalpakt + Sanierung Fachkabinett Biologie, Los 3 - Maler- und Fußbodenlegearbeiten

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Abt. 1, Ref. Liegenschaften und Zentrale Dienste, ZENTRALE VERGABESTELLE; Straße, Hausnummer: Klosterstr. 7; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE; Telefon: [Nummer entfernt]; Fax: [Nummer entfernt]; Internet-Adresse: www.erzgebirgskreis.de; E-Mail: [E-Mail-Adresse entfernt] b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag VOB/B e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Matthes-Enderlein-Gymnasium; Straße, Hausnummer: Matthes-Enderlein-Str. 2; Postleitzahl: 08297; Ort: Zwönitz; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Leistungen Bauteil 1 Digitalpakt Abdeckarbeiten und Vorarbeiten: - ca. 3.100 m² Rohfußboden und Bauteile mit Folie schützen - ca. 200 m² Wandflächen vollflächig spachteln in Q3 incl. Untergrundvorbehandlung und tapezieren mit Malervlies - ca. 50 m² Leichtputz gefilzt 2-lagig auf Altputzflächen incl. Untergrundvorbehandlung Beschichtungs- und Tapezierarbeiten: - ca. 50 m² absetzen von weißen Wandfriesen an Installationskanälen - ca. 2.250 m² Beschichtung mit Innen-Dispersionsfarbe teilweise getönt an Wänden und teilweise an Decken incl. Beiputzarbeiten - ca. 750 m² absetzen von Wandsockeln mit Acrylatfarbe - ca. 40 m² Installationskanäle und Verkofferungen spachteln in Q3 incl. Untergrundvorbehandlung, tapezieren mit Malervlies und Anstrich mit Dispersionsfarbe - ca. 36 Stück Installationskanäle und Verkofferungen spachteln in Q3 incl. Untergrundvorbehandlung, tapezieren mit Rauhfasertapete und Anstrich mit Dispersionsfarbe - ca. 50 m zugeputzte Wandschlitze mit Rauhfasertapete ausbessern incl. Untergrundvorbehandlung - ca. 85 Stück Klein- und Kleinstflächen mit Rauhfasertapete ausbessern incl. Untergrundvorbehandlung Fußbodenlegearbeiten: - ca. 11 Stück Ergänzung des Fußbodenbelages im Bereich von Deckendurchbrüchen der Steigleitungen in Kleinflächen bis 1m², incl. Untergrund spachteln ect. Parkettlegearbeiten: - ca. 2 Stück Ergänzung des Parkettbodenbelages im Bereich von Deckendurchbrüchen der Steigleitungen in Kleinflächen bis 1m², incl. Untergrund spachteln ect. Leistungen Bauteil 2 Fachkabinett Biologie Malerarbeiten: - ca. 80 m² Wandflächen schleifen, grundieren, spachteln, mit Malervlies bekleben, streichen und abtönen - ca. 37 m² Wandsockel mit Acrylatfarbe beschichten als Zulage zur Wandfläche streichen inkl. abtönen des Wandsockels - ca. 53 m² Deckenflächen schleifen, grundieren, spachteln und streichen - ca. 3,5 m² Installationskanäle grundieren, spachteln, mit Malervlies tapezieren und streichen Fußbodenlegearbeiten: - ca. 55 m² Fußboden grundieren, spachteln und PVC-Belag verlegen sowie Baufeinreinigung Bodenbelag - ca. 30 m Sockelleiste verlegen g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 29.07.2022, Ende: 03.03.2024, siehe Bauzeitenplan j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Da das Leistungsverzeichnis die Bedürfnisse des Auftraggebers vollumfänglich abdeckt, ist eine Optimierung durch Nebenangebote nicht zu erwarten. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2592826/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 30.06.2022, 13:00 Uhr; Bindefrist: 29.07.2022 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 30.06.2022, 13:00 Uhr; Ort: Klosterstr. 7, 09456 Annaberg-Buchholz, Raum 2017 (Zentrale Vergabestelle); Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: Sicherheitsleistungen für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) - Soweit die Auftragssumme mind. 250.000 € ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Sicherheitsleistungen für Mängelansprüche -Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). Soweit die Auftragssumme mind. 250.000 € ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 Prozent der vorläufigen Abrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten (vgl. § 7 SächsVergabeG). u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Bieter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: VHB-Formblatt 221, Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation: https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/221.pdf VHB-Formblatt 222, Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme: https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/222.pdf VHB-Formblatt 223, Aufgliederung der Einheitspreise: https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/223.pdf VHB-Formblatt 124, Eigenerklärung zur Eignung: https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/124.pdf Unbedenklichkeitserklärung: https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/Unbedenklichkeitserklaerung.pdf Der Bewerber/Bieter erklärt in diesem Formblatt, dass er seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie Sozialbeiträgen nachgekommen ist, sich sein Vermögen nicht in Insolvenz-/Konkursverfahren oder Liquidität befindet, er seine gewerbliche Tätigkeit nicht eingestellt hat, er im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit keine schweren Verfehlungen begangen hat, er in den letzten 2 Jahren nicht gemäß § 6 S. 1 und 2 Arbeitsnehmerentsendegesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden ist. Ebenso hat der Bewerber/Bieter die Nummer anzugeben, unter der sein Betrieb Mitglied der entsprechenden Berufsgenossenschaft ist. VHB-Formblatt 444, Referenzbescheinigung: https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/444.pdf 444 Referenzbescheinigungen sind in der Regel nach der Rechnungsprüfung mit Formblatt Referenzbescheinigung 444 und ausschließlich durch den Auftraggeber auszustellen. Für Referenzbescheinigungen dürfen (anstelle Formblatt 444) die Vordrucke der PQ-Stellen verwendet werden, soweit diese die gleichen Erklärungen enthalten. Referenzbescheinigungen sind vom öffentlichen Auftraggeber zwingend zu unterschreiben, bei privaten Auftraggebern besteht diese Verpflichtung nicht. Die Referenz ist mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar, wenn sie dieser soweit ähnelt, dass sie einen tragfähigen Rückschluss auf die Leistungsfähigkeit des Bieters für die ausgeschriebene Leistung eröffnet. Es werden insgesamt 3 Referenzen aus den letzten 5 Jahren gefordert. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen (LDS) nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber!; Bereich/Abteilung: Referat 39 | Vergaberecht, Preisrecht, grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09123; Land: DE Fußbodenbeläge,Maler