Los 44 Korrosionsschutzarbeiten | Sanierung bauliche Hülle ehem. Wellner-Areal (ABS) – Bauwerke 1 u. 2 - Errichtung Kaltlager

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema; Straße, Hausnummer: Goethestraße 5; Postleitzahl: 08280; Ort: Aue-Bad Schlema; Land: DE; Telefon: [Nummer entfernt]; Fax: [Nummer entfernt]; Internet-Adresse: https://www.aue-badschlema.de; E-Mail: bauverwaltung@aue.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Gebäude ehem. "ABS-Wellner"; Straße, Hausnummer: Marie-Müller-Straße 20; Postleitzahl: 08280; Ort: Aue-Bad Schlema; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: 6 Stück Fahrbare Gerüste Auf- und abbauen sowie vorhalten 280 m² staubdichter Schutz Fenster und Türen 510 m² Lufttrocknendes Naturöl mit hohem Festkörpergehalt und guten Penetriereigen-schaften zur Rostversiegelung im Spritzverfahren auftragen. 1320 m² Schutzabdeckung Fußboden mit Malervlies 550 kg Entsorgung Schutzabdeckung g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn 5 Tage nach Auftragserteilung. Fertigstellung innerhalb von 30 Werktagen nach Ausführungsbeginn. j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. - k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. - l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3449287/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 22.09.2026, 12:00 Uhr; Bindefrist: 10.11.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 22.09.2026, 13:00 Uhr; Ort: Aue-Bad Schlema; Personen, die anwesend sein dürfen: - t) Sicherheiten: Sicherheit für die Vertragserfüllung ist in Höhe von 5 v.H. der Brutto-Auftragssumme (ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt. Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 v.H. der Summe der Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme), sofern die Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt. Für eine etwaige Bauleistungsversicherung wird vorbehalten, vom Auftragnehmer einen anteiligen Prämienbetrag von 0,4 v.H. der Brutto- Abrechnungssumme des versicherten Leistungsumfanges einschließlich etwaiger Nachträge zzgl. der Versicherungssteuer bei der Schlussrechnung von der Vergütung einzubehalten. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Die wesentlichen Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen ergeben sich aus den einschlägigen Bestimmungen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil B, Ausgabe 2016 (VOB/B) in der derzeit geltenden, im Bundesanzeiger bekanntgemachten (BAnz AT 19.01.2016 B3 und BAnz AT 01.04.2016 B1) Fassung als Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, insbesondere aus § 16 VOB/B. Die Frist für die Schlusszahlung gemäß § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gemäß § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B wird vorliegend auf 60 Tage verlängert. Ferner hat der Auftragnehmer einen auf der Grundlage des Baufristenplanes erarbeiteten Zahlungsplan, in dem Fälligkeit und Zahlbetrag der jeweiligen Zahlung zusammengestellt werden, zu erstellen und mit dem Baufristenplan zu übergeben (vgl. Formblatt 214A – Weitere Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Aue-Bad Schlema, Ziffer 10.2.12). v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: I) Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste einer zugelassenen Präqualifikationsstelle (Präqualifikationsverzeichnis), ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise oder auf gesondertes Verlangen ergänzt durch die in dieser Auftragsbekanntmachung unter lit. w, Ziffer II und im Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Formblatt 216A) unter Ziffern 1.2, 2.2 benannten Nachweise, falls diese nicht im Präqualifikationsverzeichnis hinterlegt sind. Mit dem Angebot sind nachfolgende Unterlagen und Angaben vorzulegen: (1) Angabe der PQ-Nummer zur Einsichtnahme in das Verzeichnis präqualifizierter Unternehmen, soweit der Bieter/Bewerber über eine Präqualifizierung verfügt. II) Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das vollständig ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ (Formblatt 124A in der Fassung vom 05.03.2026) vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Auf Verlangen sind die Eigenerklärungen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ und dem Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen (Formblatt 216A) unter Ziffern 1.2, 2.2 aufgeführten, nachfolgend benannten Erklärungen/Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen: (1) 3 Referenzbescheinigungen über die Ausführung vergleichbarer Leistungen, welche im derzeit laufenden Kalenderjahr oder in den letzten 5 Kalenderjahren (bezogen auf den Zeitpunkt der abnahmereifen Fertigstellung und den Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist) abnahmereif fertiggestellt wurden. Die Referenzbescheinigungen müssen mindestens die nach Formblatt 124A geforderten Angaben enthalten: (1.1) Bezeichnung des Bauvorhabens / der Bauleistung; (1.2) Firmenname und Anschrift des Referenznehmers; (1.3) Ansprechpartner beim Referenzgeber (Name, Anschrift, Kontaktdaten wie Telefonnummer, E-Mail-Adresse); (1.4) Auftragswert (netto); (1.5) Ausführungszeitraum; (1.6) Ort der Ausführung; (1.7) stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten, maßgeblichen Leistungsumfanges mit Angabe der ausgeführten Mengen; (1.8) Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer bzw. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; (1.9) Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); (1.10) Bestätigung des Referenzgebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung. (2) Angaben zur Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit gesondert ausgewiesenem Leitungspersonal. Nicht präqualifizierte Bieter/Bewerber nutzen für ihre Erklärung das Formblatt 127A. Weiterhin können Angaben zur Zahl der aktuell (in den letzten 6 Monaten vor Angebotsabgabe) beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen, mit gesondert ausgewiesenem Leitungspersonal, gefordert werden. ; (3) Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung: Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister des Sitzes oder Wohnsitzes, soweit eine Verpflichtung zur Eintragung besteht: Eintragung in das Berufs-/Handelsregister des Sitzes oder Wohnsitzes, soweit eine Verpflichtung zur Eintragung besteht (3.1) Eintragung in die Handwerksrolle (Handwerkskarte) oder Eintragung in das Mitgliederverzeichnis der Industrie- und Handelskammer oder Eintragung in das für den Bieter/Bewerber einschlägige Berufsregister, jeweils soweit eine Verpflichtung zur Eintragung besteht Bieter/Bewerber, Mitglieder von Bietergemeinschaften sowie Nach-/Unterauftragnehmer aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelsassoziation legen eine in ihrem Mitgliedstaat geltende, in Anlage XI der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65) aufgeführte Bescheinigung oder Erklärung über die Berufsausübung und einen Nachweis über die Eintragung in das für den Bieter/Bewerber in seinem Mitgliedsstaat geltende Berufs- oder Handelsregister (ebenfalls nach Anlage XI der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65)) vor, jeweils soweit eine Verpflichtung zur Eintragung besteht. (4) rechtskräftig bestätigter Insolvenzplan (falls eine Erklärung über das Vorliegen eines solchen Insolvenzplans vorliegt).; (5) Nachweis über die ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen. (5.1) Unbedenklichkeitsbescheinigungen der gesetzlichen Sozialkasse/n (Einzugsstelle(n) des Gesamtsozialversicherungsbeitrags nach § 28h SGB IV) für alle anzumeldenden Beschäftigten, falls das Bieter-/Bewerberunternehmen beitragspflichtig ist. (5.2) Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse/n für alle anzumeldenden Beschäftigten, falls das Bieter-/Bewerberunternehmen beitragspflichtig ist (5.3) Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen, falls das Bieter-/Bewerberunternehmen zur Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft verpflichtet ist. Die hier geforderten Nachweise und Bescheinigungen sind im Sinne der im Online-Dokumentenarchiv e-Certis aufgeführten Nachweise und Bescheinigungen, mit denen die hier gestellten Eignungsanforderungen/-kriterien gleichwertig nachgewiesen werden können, zu verstehen. Bieter/Bewerber, Mitglieder von Bietergemeinschaften sowie Nach-/Unterauftragnehmer aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelsassoziation legen die in ihrem Mitgliedstaat geltenden Bescheinigungen / Nachweise vor, die von den im Online-Dokumentenarchiv e-Certis aufgeführten, gleichwertigen Nachweisen und Bescheinigungen abgedeckt sind. Das Online-Dokumentenarchiv e-Certis ist unter https://ec.europa.eu/tools/ecertis einzusehen. Der öffentliche Auftraggeber kann Bietern/Bewerber oder Mitglieder von Bietergemeinschaften auffordern, die erhaltenen Unterlagen zu erläutern.; (6) Nachweis über die ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung zur Zahlung / Entrichtung von Steuern und Abgaben (6.1) Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes oder der für den Bieter/Bewerber zuständigen Stelle bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls die zuständige Behörde eine solche Bescheinigung ausstellt. Die hier geforderten Nachweise und Bescheinigungen sind im Sinne der im Online-Dokumentenarchiv e-Certis aufgeführten Nachweise und Bescheinigungen, mit denen die hier gestellten Eignungsanforderungen/-kriterien gleichwertig nachgewiesen werden können, zu verstehen. Bieter/Bewerber, Mitglieder von Bietergemeinschaften sowie Nach-/Unterauftragnehmer aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelsassoziation legen die in ihrem Mitgliedstaat geltenden Bescheinigungen / Nachweise vor, die von den im Online-Dokumentenarchiv e-Certis aufgeführten, gleichwertigen Nachweisen und Bescheinigungen abgedeckt sind. Das Online-Dokumentenarchiv e-Certis ist unter https://ec.europa.eu/tools/ecertis einzusehen. Der öffentliche Auftraggeber kann Bietern/Bewerber oder Mitglieder von Bietergemeinschaften auffordern, die erhaltenen Unterlagen zu erläutern. (7) Die vorstehend unter Ziffer II (1) bis (6) geforderten Nachweise und Bescheinigungen müssen von Bietern/Bewerbern, Mitgliedern von Bietergemeinschaften sowie Nach-/Unterauftragnehmern dann nicht vorgelegt werden, wenn der Auftraggeber (im Sinne der Vorgaben der Vergabeunterlagen und der Auftragsbekanntmachung) gültige Nachweise und Bescheinigungen direkt über eine gebührenfreie nationale Datenbank (einschließlich Präqualifikationsverzeichnis) erhalten kann oder wenn der Auftraggeber bereits im Besitz dieser gültigen Nachweise und Bescheinigungen ist. Kann der Auftraggeber Nachweise oder Bescheinigungen direkt über eine gebührenfreie nationale Datenbank erhalten, so haben Bieter/Bewerber, Nach-/Unterauftragnehmer sowie Mitglieder von Bietergemeinschaften die nationale Datenbank zu benennen und den Zugang zur Datenbank, gegebenenfalls unter Angabe erforderlicher Zugangsdaten, dem Auftraggeber auf dessen Verlangen mitzuteilen. Ausgenommen hiervon ist das Präqualifikationsverzeichnis; hierfür ggf. erforderliche Zugangsdaten haben Bietern/Bewerber oder Mitglieder von Bietergemeinschaften bereits mit dem Angebot/Teilnahmeantrag vorzulegen (siehe Ziffer I). (8) Allen Nachweisen und Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. III) Präqualifizierte und nicht präqualifizierte Bieter haben folgende/n weitere/n Nachweis/e mit ihrem Angebot vorzulegen: freibleibend IV) Beim Einsatz von Unterauftrag-/Nachunternehmen oder bei Bietergemeinschaften ist auf Verlangen der Nachweis deren Eignung zu führen. Die Mittel der Nachweisführung für Unterauftrag-/Nachunternehmen oder Bietergemeinschaften entsprechen denen für Unternehmen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Referat Kommunalaufsicht; Straße, Hausnummer: Paulus-Jenisius-Straße 24; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE; E-Mail: bauverwaltung@aue.de Gerüste (allgemein),Korrosionsschutz