Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten

a) Auftraggeber: Los 8, Sanitär- und Heizungsinstallation: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Schönheide; Bereich/Abteilung: Bauverwaltung; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 43; Postleitzahl: 08304; Ort: Schönheide; Land: DE; Telefon: [Nummer entfernt]; Fax: [Nummer entfernt]; Internet-Adresse: www.gemeinde-schoenheide.de; E-Mail: rathaus@gemeinde-schoenheide.de Los 9, Lüftungsinstallation: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Schönheide; Bereich/Abteilung: Bauverwaltung; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 43; Postleitzahl: 08304; Ort: Schönheide; Land: DE; Telefon: [Nummer entfernt]; Fax: [Nummer entfernt]; Internet-Adresse: www.gemeinde-schoenheide.de; E-Mail: rathaus@gemeinde-schoenheide.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsinstallation e) Ort(e) der Ausführung: Los 8, Sanitär- und Heizungsinstallation: Offizielle Bezeichnung: Turnhalle an der Oberschule Schönheide; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 70; Postleitzahl: 08304; Ort: Schönheide; Land: DE Los 9, Lüftungsinstallation: Offizielle Bezeichnung: Turnhalle an der Oberschule Schönheide; Straße, Hausnummer: Hauptstraße 70; Postleitzahl: 08304; Ort: Schönheide; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Los 8 - Sanitärinstallation: 95 m schallgedämmtes Abwasserrohr DN 50- DN 100, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen liefern und montieren 55 m Mehrschichtverbundrohr DN 12 - DN 20, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen liefern und montieren 480 m Trinkwasserrohr aus Edelstahl DN 2 . DN 32, inkl. Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen liefern und montieren 37 St. sanitäre Einrichtungsgegenstände, inkl. Vorwandelement liefern und montieren 36 St. Kernlochbohrungen in Decken, Mauerwerks- und Trockenbauwänden herstellen Los 8 - Heizungsinstallation: 1 St. Heizkreis bestehend aus Absperr- und Regelarmaturen und Pumpen liefern und montieren 14 St. Ventilheizkörper inkl. Befestigungsmaterial liefern und montieren 6 St. Röhrenradiatoren inkl. Befestigungsmaterial liefern und montieren 250 m Stahlrohr DN 12 - DN 25 inkl. Isolierung und Befestigungsmaterial liefern und montieren 15 St. Kernlochbohrungen Los 9 - Lüftungsinstallation 2 St. Zu- und Abluftgeräte mit Wärmerückgewinnung 1 St. Kanalventilator 18 St. Luftauslässe 10 St. Kulissenschalldämpfer 16 St. Rohrschalldämpfer 8 St. Einzelraumventilatoren 4 St. Brandschutzklappen 90 m² Lüftungskanal 250 m Wickelfalzrohr 4 St. Dachdurchbrüche g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht werden; Art und Umfang der Lose: nicht angegeben i) Ausführungsfristen: Los 8, Sanitär- und Heizungsinstallation: Beginn: 17.07.2023, Ende: 08.03.2024, Bauzeit in zwei Bauabschnitten; Los 9, Lüftungsinstallation: Beginn: 17.07.2023, Ende: 08.03.2024, Bauzeit in zwei Bauabschnitten j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2757734/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 13.06.2023, 11:15 Uhr; Bindefrist: 11.07.2023 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Los 8, Sanitär- und Heizungsinstallation: Datum: 13.06.2023, 11:15 Uhr; Ort: Gemeindeverwaltung Schönheide, 08304 Schönheide, Hauptstraße 43, Zimmer 5; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte; Los 9, Lüftungsinstallation: Datum: 13.06.2023, 11:30 Uhr; Ort: Gemeindeverwaltung Schönheide, 08304 Schönheide, Hauptstraße 43, 08304 Schönheide; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtígte t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen nach § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Sachgebiet Kommunalaufsicht; Straße, Hausnummer: Paulus-Jenisius-Straße 24; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaber-Buchholz; Land: DE; Internet-Adresse: www.erzgebirgskreis.de Heizung,Sanitär,Klimatechnik-/ Lüftungstechnik