Errichtung Wertstoffhof Mittweida - Verkehrsanlagen, Ver- und Entsorgungsanlagen, Elektroinstallation

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH; Straße, Hausnummer: Frauensteiner Straße 95; Postleitzahl: 09599; Ort: Freiberg; Land: DE; E-Mail: [E-Mail-Adresse entfernt] b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen (Tiefbau-, Erdbau-, Straßenbau-, Stahlbetonbauarbeiten, Elektroinstallation, Zaun- und Toranlage) e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: EKM - Wertstoffhof Mittweida; Straße, Hausnummer: Viersener Straße ; Postleitzahl: 09648; Ort: Mittweida; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: 1. Verkehrsanlagen, Ver- und Entsorgungsanlagen - ca. 2.500 m³ Bodenabtrag - ca. 2.100 m² Bodenverbesserung mit hydraulischem Bindemittel - ca. 150 m Regenwasserkanalarbeiten einschl. Schächte und Anschlüsse - ca. 30 m Schmutzwasserkanalarbeiten einschl. Schächte und Anschlüsse - ca. 22 m Trinkwasserleitungsarbeiten inkl. Anschlüsse - ca. 90 m Drainageleitungen einschl. Schächte und Anschlüsse - ca. 1.200 m² Asphaltfläche - ca. 750 m² Straßenbeton - ca. 70 m² Doppelverbundpflaster - ca. 50 m² Pflasterrinnen - ca. 320 m Bordstein aus Beton - ca. 165 m Einfriedung mit 2 Toren und 1 Eingangstür - 1 Sozialcontainer inkl. Vordach - 1 Überdachung 2. Elektroinstallation - 2 St. Außen-Verteilerschaltschrank liefern und anschließen - Elektrischer Anschluss 1 St. Raum-Container - Elektrischer Anschluss von 2 St. Pressen - Lieferung, Montage und Anschluss einer Außenbeleuchtungsanlage bestehend aus 9 St. LED-Mastleuchten mit Ausleger - ca. 30 m³ Erdaushub für Kabelgraben - ca. 30 m Kabelschutzrohr liefern und verlegen - ca. 300 m Kunststoffkabel liefern, verlegen und anschließen - Erstellung Erdungsanlage (ca. 250 m Band- und Rundstahl liefern, verlegen und anschließen) g) Es werden Planungsleistungen gefordert: prüffähige Statik für Toranlage mit Fundament h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 06.10.2025, Ende: 23.12.2025 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Eine transparente, gerichtsfest nachvollziehbare Wertung von Nebenangeboten ist schwierig und aufwändig und kann Verzögerungen aufgrund eines möglichen Vergaberechtsstreites nach sich ziehen. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Eine transparente, gerichtsfest nachvollziehbare Wertung von mehreren Hauptangeboten ist schwierig und aufwändig und kann Verzögerungen aufgrund eines möglichen Vergaberechtsstreites nach sich ziehen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3218886/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 12.08.2025, 12:00 Uhr; Bindefrist: 31.10.2025 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 12.08.2025, 12:01 Uhr; Ort: EKM Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH, Frauensteiner Straße 95, 09599 Freiberg; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: siehe Vergabeunterlagen Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5,0 % der Auftragssumme; Bürgschaft für Mängelansprüche in Höhe von 3,0 % der Abrechnungssumme u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlagszahlungen und Schlusszahlung nach VOB/B und ZVB v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigten Vertretern w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: - Nachweise gemäß § 6 Nr. 3 (2) VOB/A, Buchstabe a) bis i), - Eignungsnachweis für die Herstellung und den Einbau von Beton mit höherer Festigkeit und anderen besonderen Eigenschaften der Überwachungsklasse 2 auf Baustellen. Die erforderliche Ausbildung und berufliche Erfahrung der Fachkräfte sowie die erforderlichen Vorrichtungen bestimmen sich nach DIN 1045-3 und dem Zement-Merkblatt Betontechnik-Überwachen von Beton auf Baustellen - Nachweis RAL-GZ 961, Gütezeichen Kanalbau Gruppe AK 3 - Gewerbeanmeldung für das Elektrohandwerk der Elektrofirma mit Zulassung (Listung) bei der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM) - gültige DVGW-Bescheinigung nach Arbeitsblatt GW 301 mit Eignungsnachweis W 2 (Gruppe Wasser) - Qualifizierung des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen gem. MVSA x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Referat 39, VOB-Stelle; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Elektro ,Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung),Straßenbeleuchtung/ Beleuchtungsanlagen im Freien,Erdverlegte Kabel