Errichtung eines PKW-Parkhauses

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: WBV Wohnbau und Verwaltungs-GmbH Coswig; Straße, Hausnummer: Radebeuler Str. 9; Postleitzahl: 01640; Ort: Coswig; Land: DE b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Werkvertrag nach VOB/B e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Errichtung eines PKW-Parkhauses; Straße, Hausnummer: Moritzburger Str. 73 a+b; Postleitzahl: 01640; Ort: Coswig; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Das Parkhaus wird unmittelbar an einen in den Jahren 2022/23 sanierten WBS-70-Wohnblock angebaut. Dafür wurden vor der Sanierung zwei Eingänge des Wohnblocks abgebrochen. Das Parkhaus hat insgesamt 8 Ebenen (0 bis 7). Die Ebenen sind um die Mittelachse jeweils um eine halbe Geschosshöhe versetzt (split-level) und durch Rampen verbunden. Das Dach des Parkhauses ist nicht höhenversetzt. Für die fußläufige Erschließung stehen zwei Treppenhäuser zur Verfügung, wobei das TRH2 nur die Ausgänge in die Ebenen 1, 3, 5 und 7 und auf die Dachfläche hat. Insgesamt umfasst das Parkhaus 144 PKW-Stellplätze, 6 barrierefreie PKW-Stellplätze sowie 6 Fahrradboxen und 6 Motorradstellplätze. Das Los ERRICHTUNG PARKHAUS umfasst - Fundamentunterfangung des Bestandsgebäudes - Abbruch der vorhandenen Freianlagenbefestigungen - Erdarbeiten - Kanalarbeiten - Maurerarbeiten - Beton- und Stahlbetonarbeiten - Stahl- und Netallbauarbeiten - Abdichtungsarbeiten - Türen und Tore - Dacharbeiten Erdaushub 2.100m³, Teilunterkellerung mit Ausbildung von Stützwänden 800m³ UR (umbauter Raum), 2 freistehende Treppenräume und Brandwände in Stahlbetonbauweise, Parkhaus im Stahlskelettbau 12.500m³ UR mit halbgeschlossener Fassade aus Streckmetall, konstruktiver Stahlbau 300to, Verbundblechdecke 3.050 m², Kunststoffabdichtung Parkfläche 3.050m², Brandschutzbeschichtung Stahlbau 500m², Gussasphalt 3.050 m², Stahlblechtüren 17 St., Stahltrapezblechdach 1.020 m², extensives Gründach 1.020 m² g) Es werden Planungsleistungen gefordert: - komplette Ausführungs- und Werkplanung für alle Leistungsbereiche - Prüf- und Ausführungsstatik für alle Leistungsbereiche einschließlich Veranlassung der Prüfung durch die vom Bauherrn beauftragten Prüfer h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: nach beiliegendem Bauablaufplan j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Es darf pro Los nur ein Hauptangebot abgegeben werden. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2947616/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 03.06.2024, 10:00 Uhr; Bindefrist: 03.07.2024 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: §16d VOB/A s) Eröffnungstermin: Datum: 03.06.2024, 10:00 Uhr; Ort: studio b1, Wasastraße 1b, 01219 Dresden; Personen, die anwesend sein dürfen: genäß §14(1) VOB/A t) Sicherheiten: 5% Vertragserfüllung, 5% Gewährleistung u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: laut VOB/B §16 v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: gem. §6a VOB/A x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Meißen; Straße, Hausnummer: Brauhausstr. 21; Postleitzahl: 01662; Ort: Meißen; Land: DE Garagen/ Parkhäuser/ Tiefgaragen (Komplettleistung)