Erneuerung Einbruchmeldeanlage, Museum Bautzen

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Bautzen Fleischmarkt 1 02625 Bautzen; Telefon: [Nummer entfernt] Fax: [Nummer entfernt]; E-Mail: vergabe@bautzen.de Internet: www.bautzen.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 60.3_2023-0028 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 02625 Bautzen f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Los 1 - Austausch Einbruchmeldeanlage Umfang der Leistung: Austausch/Errichtung einer Einbruchmeldeanlage VdS-C zertifiziert Bestandsanlage vom Typ Esser/eff-eff EMS7, Kl.C, SG3 Einbruchmeldetechnik: 1 Stck Einbruchmeldezentrale, mind. 6 Ringe, mind. 20 Sicherungsbereich 1 Stck Zusatznetzteil 9 Stck Einrichtung Scharf-/Unscharfschaltung 80 Stck Ein-/Ausgabebausteine 123 Stck Dual Bewegungsmelder IR/Mikrowelle 32 Stck Magnet- oder Riegelkontakte neu 80 Stck Austausch Magnet- oder Riegelkontakte 230 m Installationskabel 4x2x0,8 200 Stck Verbindungsmuffen 490 Stck Demontage Bestandsperipheriegeräte 20 Stck Teilprogrammierungen von Bestands- bzw. neuer Einbruchmeldeanlage 1 Stck Aufschaltung auf Übertragungseinrichtung ELT-Technik 20 Stck LS-Schalter 200 m Installationsleitung 200 m Installationskanal- oder rohre 20 Stck Brandschotts inkl. Dokumentation Alle notwendigen Dienstleistungen zur Errichtung, Inbetriebnahme und Übergabe der Anlage. g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 19.06.2023 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 15.09.2023 weitere Fristen: j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-1879304441a-2d7dd329dd3380d1 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 04.05.2023 um: 10:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 01.06.2023 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 04.05.2023 um: 10:00 Gewandhaus, Kesselstraße 1, 02625 Bautzen Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Gemäß § 14 VOB/A sind bei ausschließlicher Zulassung elektronischer Angebote bei der Öffnung der Angebote keine Bieter oder deren Bevollmächtigte zugelassen. t) geforderte Sicherheiten auf Sicherheiten für die Vertragserfüllung und Mängelansprüche wird verzichtet u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß § 16 VOB/B Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf 31 Tage v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Siehe Vergabeunterlagen Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Dresden, Referat 39 Stauffenbergallee 2 01099 Dresden Elektro ,Einbruchmeldeanlagen