Elektrotechnische Sanierung -JM-Gymnasium

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Crimmitschau; Bereich/Abteilung: B 65 / Hoch- und Tiebau; Straße, Hausnummer: Markt 1; Postleitzahl: 08451; Ort: Crimmitschau; Land: DE; Telefon: [Nummer entfernt]; Fax: [Nummer entfernt]; Internet-Adresse: www.crimmitschau.de; E-Mail: [E-Mail-Adresse entfernt] b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: VOB-Vertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Julius-Motteler-Gymnasium - Haus Westberg (JMG HWB); Straße, Hausnummer: Grüner Weg 38 ; Postleitzahl: 08451; Ort: Crimmitschau; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: In dem bestehende Stb.-Fertigteilgebäude (Plattenbau) aus dem Baujahr 1975/1976 - des Gymnasium in Crimmitschau - soll die komplette Elektrotechnische Anlage erneuert werden. Die Erneuerung erfolgt parallel zum Altbestand. Der Altbestand wird nach Fertigstellung der einzelnen Teilabschnitte sukzessive zurück gebaut. Die Bauzeit erfolgt über 2 Jahre innerhalb des Schulbetriebes und den Ferienzeiten - gemäß dem beiliegenden Bauablaufplan. Grobmengen JMG Haus Westberg Starkstrom: ca. 33 Stromkreisverteiler versch. Größen / ca. 1 neue NSHV einschl. / ca. 2 Wandlermessschrank Installationsgeräte: ca. 70 Präsens.-/ Bewegungsmelder / ca. 500 Steckdosen gemischt uP/aP / ca. 120 Schalter/Taster / ca. 1 Video-Gegensprechanlage Leuchten: ca. 290 Leuchten Kabel und Leitungen: ca. 1800m NYM-J 3x1,5mm² / ca. 1600m NYM-J 5x1,5mm² / ca. 3300m NYM-J 3x2,5mm² / ca. 750m NYM-J 5x10mm² / ca. 455m NYM-J 5x25mm² / ca. 1000m J-Y(St)Y 4x2x0,8 / ca. 1300m LWL Kabel, / ca. 5000m Datenleitung Kat7, Datentechnik: ca. 135 Datendosen gemischt uP/aP, / ca. 56 HDMI Dosen, / ca. 56 USB Dosen, / ca. 1 Serverschrank, / ca. 2 Patchpanel Kupfer 19“ Einbau / ca. 12 Patchpanel Kupfer aP bzw. Feldeinbau / ca. 2 Patchpanel LWL g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 01.06.2023, Ende: 18.10.2024, gemäß Bauablauf in der Leistungsbeschreibung j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2701840/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 06.03.2023, 14:00 Uhr; Bindefrist: 05.05.2023 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 06.03.2023, 14:00 Uhr; Ort: Bauamt Crimmitschau / Kirchplatz 4 in 08451 Crimmitschau 1.OG; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte Vertreter t) Sicherheiten: Sicherheit für Vertragserfüllung in Höhe von 5% der Auftragssumme Sicherheit für Gewährleistung in Höhe von 3% der Abrechnungssumme u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Abschlagszahlungen und Schlusszahlung nach VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen (EFB 124) oder Präqualifizierung x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Chemnitz; Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Str. 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE Elektro