Berufsschulzentrum Schwarzenberg, Umsetzung Digitalpakt, Los 4 - Elektroinstallation

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Abt. 1, Ref. Liegenschaften und Zentrale Dienste, ZENTRALE VERGABESTELLE; Straße, Hausnummer: Klosterstr. 7; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE; Telefon: [Nummer entfernt]; Fax: [Nummer entfernt]; Internet-Adresse: www.erzgebirgskreis.de; E-Mail: [E-Mail-Adresse entfernt] b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag VOB/B e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Berufliches Schulzentrum für Ernährung, Sozialwesen und Wirtschaft des Erzgebirgskreises, Standort Schwarzenberg; Straße, Hausnummer: Steinweg 10; Postleitzahl: 08340; Ort: Schwarzenberg; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Durch das Landratsamt Erzgebirgskreis ist die Umsetzung des Bauvorhabens „Digitalpakt Schulen“ im Berufsschulzentrum Schwarzenberg geplant. Hierzu werden in nahezu allen Funktionsbereichen des Schulgebäudes Netzwerkanschlüsse nachgerüstet und entsprechende Verteilungseinheiten zur Unterbringung von aktiven Netzwerkkomponenten errichtet. In dem Zug erfolgt weiterhin der Ausbau der Kabelinfrastruktur für den analagentechnischen Brandschutz. Leistungsaufstellung: Folgende Leistungen sind im Rahmen des Bauvorhabens am Objekt notwendig: Digitalpakt: * Verlegung von ca. 16.500m Datenkabel Kat. 7A * Verlegung von ca. 780m LWL Kabel OM4 (Innen- und Außenkabel) * Verlegung von ca. 2000m sonstigen Kabeln (NYM, J-Y(St)Y, etc.) * Installation von ca. 1.150m Leitungsführungskanal PVC (verschiedene Größen) * Installation von ca. 450 Stck. Schalt-Steckgeräte (Datendosen 1-fach, 2-fach, Steckdosen, etc.) * Installation von ca. 32 Stck. Patchfelder für Datentechnik (Kategorie Kat. 6A) * Installation von ca. 26 Stck. LWL-Patchfelder der Kategorie OM 4 * Errichtung von 11 Stck. Datenverteiler (max. 42 HE) * Errichtung von 1 Stck. Elt-Verteiler (Aufputz) Brandschutz: * Verlegung von ca. 2.600m Kabel für eine Zentralbatterieanlage (NHXH, NHXMH, etc.) * Verlegung von ca. 3.500m Kabel für eine Brandmeldeanlage der Kat. 1 (J-Y(St)Y, JE-H(St)H, etc.) * Installation von ca. 150m E30-Trasse (Steigleiter, Trasse, Schellen, etc.) * Installation von ca. 300m Leitungsführungskanal Stahlblech (verschiedene Größen) * Installation von ca. 300m Leitungsführungskanal PVC (verschiedene Größen) * Installation von ca. 350m Montagestangenrohr PVC (verschiedene Größen) * Installation der Feuerwehrperipherie (Feuer-Orientierungstableau, Feuerwehrschlüsselkasten, etc.) *Instandsetzung von 4 Stck. Elt-Verteiler (Unterputz/Aufputz) g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 02.10.2023, Ende: 26.07.2024, siehe Bauzeitenplan j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Da das Leistungsverzeichnis die Bedürfnisse des Auftraggebers vollumfänglich abdeckt, ist mit einer Optimierung durch Nebenangebot nicht zu rechnen. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2794885/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 16.08.2023, 13:30 Uhr; Bindefrist: 15.09.2023 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 16.08.2023, 13:30 Uhr; Ort: Klosterstr. 7, 09456 Annaberg-Buchholz, Raum 3003, 3. OG; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: Sicherheitsleistungen für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) - Soweit die Auftragssumme mind. 250.000 € ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Sicherheitsleistungen für Mängelansprüche -Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). Soweit die Auftragssumme mind. 250.000 € ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für Mängelansprüche in Höhe von 3 Prozent der vorläufigen Abrechnungssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten (vgl. § 7 SächsVergabeG). u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Bieter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: VHB-Formblatt 221, Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation: https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/221.pdf VHB-Formblatt 222, Preisermittlung bei Kalkulation über die Endsumme: https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/222.pdf VHB-Formblatt 223, Aufgliederung der Einheitspreise: https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/223.pdf VHB-Formblatt 233, Verzeichnis über Nachunternehmerleistungen: https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/233.pdf VHB-Formblatt 124, Eigenerklärung zur Eignung: https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/124.pdf VHB-Formblatt 444, Referenzbescheinigungen: Referenzbescheinigungen sind in der Regel nach der Rechnungsprüfung mit Formblatt Referenzbescheinigung 444 und ausschließlich durch den Auftraggeber auszustellen. Für Referenzbescheinigungen dürfen (anstelle Formblatt 444) die Vordrucke der PQ-Stellen verwendet werden, soweit diese die gleichen Erklärungen enthalten. Referenzbescheinigungen sind vom öffentlichen Auftraggeber zwingend zu unterschreiben, bei privaten Auftraggebern besteht diese Verpflichtung nicht. Die Referenz ist mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar, wenn sie dieser soweit ähnelt, dass sie einen tragfähigen Rückschluss auf die Leistungsfähigkeit des Bieters für die ausgeschriebene Leistung eröffnet. Es werden insgesamt 3 Referenzen aus den letzten 5 Jahren gefordert. https://www.erzgebirgskreis.de/fileadmin/Formulare_und_Merkblaetter/13220/444.pdf x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen (LDS) nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber!; Bereich/Abteilung: Referat 39 | Vergaberecht, Preisrecht, grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE Elektro