2602600116 Kliffsicherung Restloch Meuro unterhalb Gartensparte Bergmannsfreud

Bezeichnung des Auftrags: Kliffsicherung Restloch Meuro unterhalb Gartensparte Bergmannsfreud ------------------------------------ Vergabenummer: 2602600116 ------------------- Ausführungszeit: ------------------ Beginn: 22.05.2026 Fertigstellung: 31.08.2026 Dem Auftragnehmer steht es frei, vor diesem Termin mit der Ausführung zu beginnen, frühestens jedoch 12 Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens. Ort der Leistung: ------------------ DE40B, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Südöstliches Ufer RL Meuro unterhalb Gartensparte Bergmannsfreud im Bereich Sedlitz Art und Umfang der Leistung: --------------------------------- Das Bearbeitungsgebiet befindet sich an der Südmarkscheide des ehemaligen Tagebaues Meuro. Im Übergangsbereich zwischen der flachen Ausgleichsneigung und dem massiven Böschungsverbau hat sich infolge dauerhaft erhöhter Seewasserstände von über +100,0 m NHN im Restloch Meuro sowie durch Windwelleneinwirkung ein 1,3 m hohes Kliff ausgebil-det. Ziel der Maßnahme ist die abschließende Sicherung/ Sanierung des Kliffs (ca. 53 m lang). Temporär wurde dieser Bereich mittels BigPacks gesichert um ein Fortschreiten des Kliffs zu verhindern. Im Sommer 2026 soll dieser Böschungsabschnitt mittels Wasserbaustei-nen gesichert werden. Dazu werden die vorhandenen BigPacks beräumt, der Uferbereich profiliert und anschließend mit Wasserbausteinen gesichert. Der Bauzeitraum erstreckt sich über ca. 10 Wochen im Sommer 2026. Der Maßnahmenbeginn sowie -dauer erfolgte in en-ger Abstimmung mit dem Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg (ZV LSB). Es ergibt sich der nachfolgende Bauablauf für die Durchführung der anstehenden Sanie-rungsarbeiten am Kliff Sedlitz: - Beweissicherung, - Einrichtung Baustelleneinrichtungsfläche (u.a. Einzäunen, Afrikanische Schweinepest-Schutzzaun öffnen, 2 Einfahrten herstellen, Zwischenlager oben abgrenzen, Baustellenein-richtung einrichten), Zwischenlager unten (Ebene Fläche) abstecken, - Herstellung temporäre Rampe/ befestigte Trasse Böschung Neigung 1:5, - Rückbau ca. 40 Bigpacks und Entsorgung Kunststoff Bigpacks und Geotextil. Die Arbeiten sind teilweise parallel auszuführen, abschnittsweise Uferprofilierung und Einbau Filterschichten und Deckschicht: - Blockweise Uferprofilierung / Aushubmaterial auf Zwischenlager unten abtrocknen lassen und Verbringung in das Massenzwischenlager 5 Eichen/ Westböschung, - Blockweiser Einbau der 3 Filterschichten von unten nach oben, - Blockweiser Einbau Deckschicht aus Wasserbausteinen, - Anbindung an vorhandenen Wasserbaustein-Verbau im Ostbereich des Kliffs, - Feinprofilierung/ Geländewiederherstellung nach Kliffsicherung mittels Steinverbau (4 Schichten insgesamt), - Rückbau Rampe/ Transporttrasse mit anschließender Handansaat auf der Böschung 1:3 - Verbringung des Boden-Schottergemisches aus dem Rückbau der Rampe in das Massen-zwischenlager 5 Eichen/ Westböschung, - Rückbau Baustelleneinrichtung, Schließen Afrikanische Schweinepest-Zaun, Straßenreini-gung innerhalb der Bauzeit (1x die Woche) und am Ende der Baumaßnahme Es ist ein Langarmbagger >15 m Reichweite mit einem maximalen Einsatzgewicht von 35 t auf Lastverteilungsplatten/ Baggermatratzen (Holzbohlen) entlang des Kliffs landseitig einzu-setzen. Die Befahrbarkeitsgrenze wird im Rahmen der geotechnischen Fachbegleitung zu Beginn der Baumaßnahme in Abhängigkeit vom Seewasserstand festgelegt. Die für die Ausführung maßgeblich vorgesehene Gerätetechnik ist dem Projektmanagement nach Versand des Zuschlagsschreibens innerhalb von 14 Kalendertagen mittels Formblatt LMBV-GV zu übergeben. Folgende Genehmigungen liegen noch nicht vor, werden aber so erwartet, dass innerhalb der angegebenen Fristen mit der Ausführung begonnen werden kann: Berg- und Wasserrechtliche Zulassung Die Maßnahme steht unter Bergaufsicht. Für die Ausführung des Auftrags wird die VOB/B vereinbart. Der Auftraggeber behält sich eine Änderung der Leistungen gemäß den Regelungen der VOB/B vor. Wasserbausteine, Kliffsicherung