VE Rohbau Flughafenanbindung, Los 1: VE 10 light und Los 2: VE NBS Ost

Ort

70191 Stuttgart

Kreis

Stuttgart

Bundesland

Baden-Württemberg

NUTS

DE111

1. 12.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL L1-260 - Anordnung zum Kabeltiefbau
2. 12.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-157 - Erfüllung neuer technischer Erfordernisse
3. 12.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L-2-068 - Erfüllung der im Bauvertrag vorgesehenen Abstimmung (Zusage A.4.4.2 aus dem Planfeststellungsverfahren) zur Rekultivierung der Ackerböden
4. 12.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L-2-070 - Erfüllung technischer Erfordernis.
5. 12.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L-2-069 - Bauleistung
6. 14.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L-2-068 - Erfüllung der im Bauvertrag vorgesehenen Abstimmung (Zusage A.4.4.2 aus dem Planfeststellungsverfahren) zur Rekultivierung der Ackerböden.
7. 14.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-273 - Instandshaltungskonzept für Rückhalteraum BW.Nr. 3.4110
8. 14.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-109 - Böschungssicherung mit Natursteinen
9. 14.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-275 - Durchbrüche Decken U4, U6, U8
10. 14.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-270 - Erfüllung technischer Erfordernis
11. 14.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L2-067 - Mehrkosten Bauwerksentwässerung SÜ
12. 14.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L2-063 - Erfüllung logistischer Erfordernis
13. 14.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-257E - Ergänzung zur AvL-L1-257 Berührschutz Bestandsbauwerke
14. 14.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-272 - Erfüllung der im Bauvertrag vorgesehenen Abstimmung (Zusage A.4.4.2 aus dem Planfeststellungsverfahren) zur Rekultivierung der Ackerböden
15. 14.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-263 - AvL-L1-263 Errichten einer Parkbucht "mobile NEA" am Rettungsplatz West
16. 14.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-276 - Planungsüberarbeitung Bahnkantenstein
17. 14.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L2-056 - Zusätzliche Planungsleistungen SÜ B312
18. 14.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL L1-260 - Anordnung zum Kabeltiefbau
19. 14.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-148 - Zusätzliche Planungsleistungen EÜs Los1
20. 14.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-127 - RRB 4, BE Fläche Oberbodenlager 5
21. 14.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-264 - Erfüllung technischer Erfordernis
22. 14.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-263 - Instandshaltungskonzept für Rückhalteraum BW.Nr. 3.4110
23. 14.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L-2-069 - Erfüllung technischer Erfordernis.
24. 14.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L-2-070 - Erfüllung technischer Erfordernis
25. 30.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-124 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
26. 30.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-051 - Erforderliche geänderte und/oder zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung oder zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges.
27. 30.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-408 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
28. 30.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L2-053 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können
29. 30.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-003 - Bestandstrog B312, geändertes Gelände
30. 30.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-163 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können
31. 30.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L2-052 - NBS-Trasse - Unterfangung Querung Bau-km 13+690 Rommel
32. 30.05.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L2-069 - Bestandstrog B312, geändertes Geländer
33. 06.06.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-278 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
34. 09.06.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-277 - Planung und Ausführung von Geländer und Handläufen. AvL-L1-278 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
35. 09.06.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-136 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT-L1-146 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
36. 13.06.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L2-072 - Abdichtung der Kabeldurchführungen des Betriebsgebäudes B312 und des Schachts S-01
37. 14.06.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-279 - Notausgang Ost-Anpassung der Wände im TK-Raum.
38. 19.06.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-144 - Profilbeton auf querenden Bauwerken der NB.
39. 23.06.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-184 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. AvL-L1-280 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
40. 23.06.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L2-078 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
41. 25.06.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-281 - Planungsüberarbeitung Schleusenwände in VBW 1-5. AvL-L1-282 - Planungsüberarbeitung Lasten aus MFS und FF auf Kabelschächte. NT-L1-108 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT-L1-147 - Zusätzliche und geänderte Leistungen,…
42. 07.07.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-120 Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
43. 14.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-121 - Zusätzliche Leistungen bei den Hebeanlagen Los1.
44. 14.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L2-071 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um Werkerfolg sicherstellen zu können. AvL-L2-283 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT-L2-038 - Wiederherstellung der Sicherheitsdrainage und Wartungsweg Widerlager EÜ und SÜ B312.
45. 14.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L2-051 - Zusätzliche Leistungen Hebeanlagen Los 2.
46. 14.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-269 - Herstellung der durchgängigen Inbetriebnahmefähigkeit der Neubaustrecke. AvL L1-278 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um Werkerfolg sicherstellen zu können. AvL-L1-279 - Notausgang Ost-Anpassung der Wände im TK-Raum. AvL-L1-280 - Zusätzliche und geänderte…
47. 17.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-284 - Hier: Erstellung CSM Unterlagen für Bauwerke Dritte. NT-L1-156 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT-L1-162 - Sammelnachtrag Gäubahn. NT-L1-164 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen…
48. 25.08.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-285 - Wiederherstellung Böschung.
49. 08.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L2-085 Sammelnachtrag Eisenbahnüberführungen - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
50. 15.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-160 - Zusätzliche Maßnahmen Böschungssicherung EÜ Neue Landesmesse.
51. 18.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-175 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT-L1-185 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT-L1-186 - Die geplanten Bohrpfähle sind zur Ausbildung der Köcher für die Träger zu klein.…
52. 19.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L2-079 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT-L2-080 - Die geplanten Bohrpfähle sind zur Ausbildung der Köcher für die Träger zu klein. Um den Werkerfolg herstellen zu können, sind die Änderungen notwendig. NT-L2-081 - Zusätzliche…
53. 22.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L2-066 - NBS Trasse - PP 160.04 - Seitenweg. NT-L2-068 - L1204 - Rückbau und Rekultivierung.
54. 22.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-168 - Änderung Asphaltaufbau Rad- und Wirtschaftsweg und Seitenweg. NT-L1-175 - Anpassung der Kanalherstellung. NT-L1-180 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT-L1-182 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg…
55. 24.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-143 - Fortschreibung HLV Vortriebs-BE (BBW Stationsröhre).
56. 26.09.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L2-068 - L1204 - Rückbau und Rekultivierung.
57. 03.10.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-194, NT-L1-196 und NT-L1-201 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
58. 22.10.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-160 - Zusätzliche Maßnahmen Böschungssicherung EÜ Neue Landesmesse. AvL-L1-286 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
59. 29.10.2024 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-287 - Herstellung Böschung.
60. 05.01.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L2-030 - AS Plieningen/B312 - VZB Kragarme RPS/LHS und WW Beschilderung. NT-L2-059 - Ing. Bau Ein und Ausfahrrampe inkl. EÜs und SÜs. NT-L2-082 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können.
61. 09.01.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-191 - Zusätzliche und geänderte Leistungen, um den Werkerfolg sicherstellen zu können. NT-Nr.: L1-199 - Erfüllung neuer technischer Erfordernisse. AvL-L1-291 - Böschungssanierung. AvL-L1-292 - Bauwerksübergreifende Kabelgefäßsystemplanung.
62. 16.01.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · AVL-Nr. L2-280 - Instandsetzung Beton zwischen den Trögen.
63. 21.01.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L2-051 - Zusätzliche Leistungen Hebeanlagen Los 2.
64. 13.02.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-294: Maßnahmen für den späteren Tunnelanschluss
65. 16.02.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L2-073: Herstellung von Pumpleitungen und Einbau elektrisch betriebener Lüfter
66. 16.02.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-298:Abbruch Schachtsicherung ZO AvL-L1-299:Beschleunigungsmaßnahmen Schacht ZO
67. 19.02.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-293 - DB PSU, PFA 1.3a, VE Rohbau FHA Los 1 - Instandsetzung Fallrohr AS Messe Nord.
68. 20.02.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-297 - Sicherungsmaßnahmen Einschaltung OLA.
69. 25.02.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-300 - Verfüllung Bestandsschacht 21 der Grundwasserentlastung EÜ Neue Landesmesse.
70. 02.03.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-219 - DB PSU, PFA 1.3a, VE Rohbau FHA Los 1 - NT-L1-219 - Verschließen der Firstspaltöffnungen.
71. 19.03.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-212 - Die Änderung hat keine Auswirkungen auf den Gesamtcharakter des Auftrags. Die Leistung kann, zumal räumlich und in der zeitlichen Umsetzung eng verknüpft, nicht losgelöst von der übrigen Planung, Ausführung und Koordination durch den AN Bau erfolgen. Eine klare…
72. 28.03.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L2-072 - Zusätzliche Planungs- und Bauleistungen der AS-Plieningen – Abrolldamm, Ausfahr- und Einfahrrampe. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6.
73. 02.04.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-290 - Die Änderung hat keine Auswirkungen auf den Gesamtcharakter des Auftrags. Die Leistung kann, zumal räumlich und in der zeitlichen Umsetzung eng verknüpft, nicht losgelöst von der übrigen Planung, Ausführung und Koordination durch den AN Bau erfolgen. Eine klare…
74. 06.04.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-208 - Zusätzlichen Leistungen für das Empfangsgebäude ZZ im Zuge der Bauausführung. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. AvL-L1-302 - Zusätzliche Leistungen zur Herstellung des Notausgangs West. Herstellen der Betonbauarbeiten gemäß Ausführungsplanung.…
75. 11.04.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-308 - Zusätzliche Leistungen in Form von Lieferung und Einbau von Wettertore. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6.
76. 29.04.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-303 - Zusätzliche Leistungen zur Herstellung der Tunnelausrüstung. Herstellen der Planungsleistungen. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. AvL-L1-309 - Zusätzliche Leistungen in Form von Miete, Transport und Aufbau von Lüfter. Zusätzliche Leistungen gemäß…
77. 30.04.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L2-070 - Zusätzlichen Leistungen und Zusatzmaßnahmen für für die Bundesautobahn A8. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6.
78. 14.05.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-189 und NT-L1-220 - Zusätzlichen Leistungen und Zusatzmaßnahmen bei der Herstellung von Tunnelblöcken Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. NT-L1-206 - Zusätzlichen Leistungen für die Inbetriebnahme der NBS Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 6.
79. 25.05.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-306 Eine hypothetische Herauslösung dieser Teilleistung aus dem Hauptvertrag hätte erhebliche Schnittstellen, vermeidbare Mehrkosten und terminliche Verzögerungen zur Folge. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. AvL-L1-307 Eine hypothetische Herauslösung…
80. 28.05.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-227 - Zusätzlichen Leistungen für Erhöhten Planungsaufwand der Bewehrung Stationsröhren und angrenzender Bauteile. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 8. NT-L1-230 - Zusätzliche Leistungen für die Verpressarbeiten der zusätzlichen Injektionsschläuche im…
81. 11.06.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-192 Diverse zusätzliche Leistungen für den Innenausbau Bahnsteig Station NBS. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. AvL-L1-314 Erforderliche geänderte und/oder zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung oder zur Erreichung des…
82. 07.08.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-151 Die Änderung hat keine Auswirkungen auf den Gesamtcharakter des Auftrags. Die Leistung kann, zumal räumlich und in der zeitlichen Umsetzung eng verknüpft, nicht losgelöst von der übrigen Planung, Ausführung und Koordination durch den AN Bau erfolgen. Eine klare Trennung…
83. 07.08.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L2-031 Erforderliche geänderte und/oder zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges NT-L2-062 Die Änderung hat keine Auswirkungen auf den Gesamtcharakter des Auftrags. Die Leistung kann, zumal räumlich und in…
84. 14.08.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-100 Die Leistung kann, zumal räumlich und in der zeitlichen Umsetzung eng verknüpft, nicht losgelöst von der übrigen Planung, Ausführung und Koordination des AN Bau erfolgen. Eine klare Trennung von Verantwortung/Gewährleistung bei der Erbringung der ursprünglichen und…
85. 04.09.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-316 Zusätzliche Leerrohre herstellen im Schallbauwerk West. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6 AvL-L1-317 Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. Eine klare Trennung von Verantwortung und Gewährleistung bei der Erbringung der Leistung ist…
86. 16.11.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-170 Zusätzlichen Leistungen für für die Neustrukturierung Kabeltrassen. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. NT-L1-226 Aufrechterhaltung der Leistungen für die Gemeinkosten (Baustellengemeinkosten) für die Weiterführung der Baustelle ab Mai 2025 bis Juni…
87. 26.11.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L2-074 Eine klare Trennung von Verantwortung und Gewähr kann bei der Erbringung der geänderten Leistung nicht erfolgen. Ungeachtet der fehlenden praktischen Umsetzbarkeit würde ein theoretischer Wechsel des AN vermeidbare Mehrkosten in erheblichem Umfang nach sich ziehen.…
88. 26.11.2025 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-296 Sicherung der Schächte gegen Überschüttung AvL-L1-321 Erforderliche geänderte und/oder zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung oder zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. AvL-L1-322 Eine…
89. 16.01.2026 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L2-088 Zusätzliche Leistungen für die EÜ und SÜ B313. Eine klare Trennung von Verantwortung/Gewährleistung bei der Erbringung der ursprünglichen und zusätzlichen Leistungen ist nicht möglich. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6 NT-L1-125 Zusätzliche Leistungen…
90. 04.02.2026 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L2-060 Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. Eine klare Trennung von Verantwortung/Gewährleistung bei der Erbringung der ursprünglichen und zusätzlichen Leistungen ist nicht möglich.
91. 04.02.2026 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-235 Zusätzlichen Leistungen für das Empfangsgebäude ZZ im Zuge der Bauausführung. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6.
92. 14.02.2026 Vertragsänderung veröffentlicht · Die Leistung kann, zumal räumlich und in der zeitlichen Umsetzung eng verknüpft, nicht losgelöst von der übrigen Planung, Ausführung und Koordination durch den AN Bau erfolgen.
93. 27.02.2026 Vertragsänderung veröffentlicht · Die Durchführung der Leistung erfordert besondere Gerätschaften und Kenntnisse des Umfeldes und muss unmittelbar umgesetzt werden. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6.
94. 09.09.2026 Vertragsänderung veröffentlicht · AvL-L1-170: Die Leistung kann, zumal räumlich und in der zeitlichen Umsetzung eng verknüpft, nicht losgelöst von der übrigen Planung, Ausführung und Koordination durch den AN Bau erfolgen. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. / AvL-L1-324.1: Eine klare Trennung von…
95. 09.09.2026 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L1-126: Eine klare Trennung von Verantwortung/Gewährleistung bei der Erbringung der ursprünglichen und zusätzlichen Leistungen ist nicht möglich. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. / NT-L1-244: Eine klare Trennung von Verantwortung/Gewährleistung bei der…
96. 09.09.2026 Vertragsänderung veröffentlicht · NT-L2-028: Eine klare Trennung von Verantwortung/Gewährleistung bei der Erbringung der ursprünglichen und zusätzlichen Leistungen ist nicht möglich. Zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Nr. 5 und 6. / NT-L2-073: Geänderte Anforderungen an die Ausführung des RRB, wodurch…

Lange Begründungen sind hier gekürzt. Vollständig: Textfassung dieser Seite