# (ZV)19-21-23-142/23: Kreishaussanierung - Wärmeversorgungsanlagen 1.BA

Zuschlag erteilt

Kreis Recklinghausen hat den Auftrag für Bauleistungen in Recklinghausen am 16.06.2023 vergeben, Zuschlag an Einzelunternehmen aus Münster.

- Auftraggeber: [Kreis Recklinghausen](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/kreis-recklinghausen)
- Was: Bauleistungen allgemein: (ZV)19-21-23-142/23: Kreishaussanierung - Wärmeversorgungsanlagen 1.BA
- Wo: Recklinghausen, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Zuschlag an: Einzelunternehmen aus Münster
- Zuschlag am: 16.06.2023
- Summe: nicht veröffentlicht
- Angebote: nicht veröffentlicht

## Gewinner

- Einzelunternehmen aus Münster

## Leistungsumfang

Der Kreis Recklinghausen plant eine Sanierung des Kreishauses im Hinblick auf den Brandschutz, die Haustechnik, die Erneuerung der Fassade, Dachflächen mit Dachbegrühung und der Umgestaltung der Außenanlagen in 4 Bauabschnitten. Die zugrundeliegende Ausschreibung umfasst die Sanierung der Wärmeversorgungsanlagen innerhalb des ersten Bauabschnitts.

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: nicht angegeben (EU-weit)
- Art des Auftrags: Bauleistung
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- Nachprüfung: Vergabekammer Westfalen
- CPV-Code: 45000000-7
- CPV-Bezeichnung: [Bauarbeiten](https://vergabeweiser.de/cpv/45000000-bauarbeiten)
- Bekanntmachungs-ID: 8889db0b-1b95-4caf-bb17-a48adf3d94a0

## Verlauf

- 05.02.2026: Vertragsänderung veröffentlicht · Das Angebot der Firma Eiffage wird vom Planungsteam nach der Prüfung als fachlich richtig und wirtschaftlich angemessen gewertet und soll beauftragt werden. Diese Leistung muss aus technischen Gründen zwingend im weiteren Bauverlauf bei der ausführenden Firma anzugliedern werden, da diese Leistung sowohl terminlich als auch gewerketechnisch direkt mit den bereits beauftragten Gewerkeleistungen zusammenhängt. Im Zuge des Bauvorhabens wurde die vertraglich vereinbarte Bauzeit über das ursprüngliche Fertigstellungsdatum (17.12.2024) hinaus verlängert. Die Firma Eiffage hat einen Nachtrag zur Bauzeitverlängerung eingereicht, welcher die durch die verlängerte Bauzeit entstehenden Mehrkosten berücksichtigt. Die Prüfung der geltend gemachten Ansätze erfolgt im Rahmen dieses Vergabevermerks. Die Restleistungen werden weiterhin positionsbezogen nach den Einheitspreisen des Leistungsverzeichnisses abgerechnet. Baustelleneinrichtung – Vorhaltepauschale Ursprüngliche Vorhaltezeit: 11 Monate Vertraglich vereinbarter Preis: 5640,14 € netto Monatlicher Ansatz: 512,74 € netto Verlängerung um zus. 1,5 Monate → 769,11 € netto Bewertung: Die Kosten zur Vorhaltung der Baustelleneinrichtung sind nachvollziehbar kalkuliert, da sie auf dem ursprünglichen vertraglichen Einheitspreis basieren. Die monatliche Pauschale wurde sachgerecht aus dem Gesamtwert abgeleitet. Die Berechnung ist rechnerisch und inhaltlich schlüssig. Bauleiterkosten Erhöhter Aufwand: 1,00 Tag/Woche Hochrechnung: 1,00 x 4 Wochen x 1,5 Monate = 6 Tage Tagessatz: 650 € netto Gesamtbetrag: 3.900,00 € netto Bewertung: Der zeitliche Mehraufwand des Bauleiters erscheint angesichts der Baustellenkoordination über den verlängerten Zeitraum sachlich gerechtfertigt. Der angesetzte Tagessatz liegt im marktüblichen Bereich. Eine Dokumentation des tatsächlichen Aufwands wird im Rahmen der weiteren Projektabwicklung erfolgen. Fahrkilometer/Auslöse Fahrtkosten je km: 0,90 €/km Entfernung: 14 km Tage (1,5 Monate) 28 Tage Gesamtfahrkosten: 352,8 € netto Auslöse je Tag pro Monteur/Azubi: 8,47 €/Tag / 4,24 €/Tag Gesamtauslösekosten: 237,16 € netto / 118,72 € netto Zuschlag: 708,68 € netto Bewertung: Die Kosten für Fahrkilometer und Auslöse sind unter Berücksichtigung der verlängerten Bauzeit nachvollziehbar und sachlich gerechtfertigt. Die angesetzten Fahrtkosten liegen im marktüblichen Bereich. Eine Dokumentation der tatsächlichen Anwesenheit wird im Rahmen der weiteren Projektabwicklung erfolgen. Die Höhe der Auslöse richtet sich nach den geltenden tariflichen bzw. betrieblichen Regelung und wurde entsprechend nachgewiesen. Die Berechnung ist rechnerisch und inhaltlich schlüssig. Die Verlängerung der Bauzeit für die Heizungsinstallationsarbeiten ist auf Verzögerungen in den Vorgewerken zurückzuführen, deren Fertigstellung sich aus bekannten Gründen verschoben hat. Der dadurch gestörte Bauablauf erforderte einen erhöhten Koordinations- und Betreuungsaufwand – auch seitens der Projekt- und Bauleitung der Firma Eiffage. Die gewerblichen Mitarbeiter konnten ihre Leistungen nicht wie ursprünglich geplant kontinuierlich und effizient ausführen. Zusätzlich musste auf unvorhersehbare Umstände reagiert werden, die auf bislang nicht erkennbare Mängel bzw. Gegebenheiten der Altbausubstanz zurückzuführen sind. Diese Faktoren führten insgesamt zu einer Bauzeitverlängerung und einem daraus resultierenden Mehraufwand für die Firma Eiffage. Die im Nachtrag geltend gemachten Mehrkosten im Zusammenhang mit der Bauzeitverlängerung wurden geprüft und als sachlich sowie rechnerisch richtig und plausibel bewertet. Die Kostenansätze stützen sich auf vertragliche Grundlagen, realistische Zeitansätze und öffentlich zugängliche Indizes. Gemäß § 3a VOB/A liegt eine zulässige Nachtragsvergabe ohne erneutes Vergabeverfahren vor, da die Änderungen erforderlich sind und sich im Rahmen des bestehenden Vertragsverhältnisses bewegen. Eine Ausschreibung dieser Leistung und ein damit verbundener möglicher Wechsel des Auftragnehmers nur für diese Leistung ist auf Grund der dann nicht mehr ganzheitlichen Ausführung technisch nicht möglich, würde außerdem zu Verzögerungen in dem Bauablauf und somit auch zu erheblichen Mehrkosten durch Stillstandszeiten der übrigen Gewerke und den monatlich steigenden Baupreis führen.

## Häufige Fragen

**Wer hat den Auftrag bekommen?**
Den Zuschlag hat Einzelunternehmen aus Münster erhalten.

## Weitere Zuschläge dieses Auftraggebers

- [Kreishaussanierung VE 2.440 Elektro-/Nachrichtentechnik 2.BA](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/kreishaussanierung-ve-2440-elektro-nachrichtentechnik-2ba-e73a315f) · Zuschlag 15.04.2026 an Udo Erpenstein GmbH Elektrotechnik · 7 Angebote
- [Der Kreis Recklinghausen plant eine Sanierung des Kreishauses im Hinblick auf den Brandschutz, die Haustechnik, die Erneuerung der Fassade, Dachflächen mit Dachbegrühung und der Umgestaltung der Außenanlagen in 4 Bauabschnitten. Hierbei ist die gesamte elektrotechnische Anlage sowie Fernemelde- und informationstechnische Anlagen als Neuinstallation im 1.BA zu errichten.](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/der-kreis-recklinghausen-plant-eine-sanierung-des-kreishauses-im-a2a23bc6) · Zuschlag 13.11.2025 an GELA mbH
- [Der Kreis Recklinghausen plant die Sanierung des Kreishauses im Hinblick auf den Brandschutz, die Haustechnik, die Erneuerung der Fassade und die Umgestaltung der Außenanlagen in 4 Bauabschnitten.](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/der-kreis-recklinghausen-plant-die-sanierung-des-kreishauses-im-4c8cff27) · Zuschlag 08.11.2023 an Einzelunternehmen aus Waltrop
- [Der Kreis Recklinghausen plant die Sanierung des Kreishauses im Hinblick auf den Brandschutz, die Haustechnik, die Erneuerung der Fassade, Dachflächen mit Dachbegrünung und der Umgestaltung der Außenanlagen in 4 Bauabschnitten. Gegenstand der zugrunde liegenden Ausschreibung sind Abwasser- und Wasseranlagen.](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/der-kreis-recklinghausen-plant-die-sanierung-des-kreishauses-im-e7cedf9c) · Zuschlag 21.06.2023 an Einzelunternehmen aus Münster
- [(ZV)19-21-23-142/23: Kreishaussanierung - Wärmeversorgungsanlagen 1.BA](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/zv19-21-23-14223-kreishaussanierung-waermeversorgungsanlagen-1ba-6e9eb79b) · Zuschlag 16.06.2023 an Einzelunternehmen aus Münster
- [(ZV)19-21-23-143/23: Kreishaussanierung Abwasser-, Wasseranlagen 1. BA](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/zv19-21-23-14323-kreishaussanierung-abwasser-wasseranlagen-1-ba-a04e5f36) · Zuschlag 16.06.2023 an Einzelunternehmen aus Münster

## Von hier aus weiter

- [Öffentliche Ausschreibungen im Kreis Recklinghausen](https://vergabeweiser.de/region/nordrhein-westfalen/kreis-recklinghausen): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Kreis Recklinghausen](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/kreis-recklinghausen): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle
- [Vergabearten](https://vergabeweiser.de/wissen/vergabearten): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 05.02.2026, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 04.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fzv19-21-23-14223-kreishaussanierung-waermeversorgungsanlagen-1ba-8889db0b

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=8889db0b-1b95-4caf-bb17-a48adf3d94a0. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/zv19-21-23-14223-kreishaussanierung-waermeversorgungsanlagen-1ba-8889db0b