# Wärmepumpe Endet bald Gemeinde Neckartailfingen vergibt einen Auftrag für Bauleistungen in Neckartailfingen. Öffentliche Ausschreibung, Angebote bis 02.11.2026, 10:30 Uhr. - Auftraggeber: [Gemeinde Neckartailfingen](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/gemeinde-neckartailfingen) - Was: Bauleistungen allgemein: Wärmepumpe - Wo: Neckartailfingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg - Bis wann: Angebotsfrist 02.11.2026, 10:30 Uhr - Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt. - Vergabeunterlagen: https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Gemeinde%2520Neckartailfingen/3461644 - Vergabeplattform: [evergabe.de](https://vergabeweiser.de/plattform/evergabe) ## Leistungsumfang a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Neckartailfingen; Straße, Hausnummer: Nürtinger Straße 4; Postleitzahl: 72666; Ort: Neckartailfingen; Land: DE; Telefon: [Nummer entfernt]; Fax: [Nummer entfernt]; Internet-Adresse: https://www.neckartailfingen.de/startseite; E-Mail: finanzverwaltung@neckartailfingen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauauftrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Erneuerung Wärmeerzeugung Campus Liebenau; Straße, Hausnummer: Reutlinger Straße 29; Postleitzahl: 72666; Ort: Neckartailfingen; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Als Ersatz für die bestehende Ölheizung im Alten Schulhaus ist einen neue Wärmeversorgung mit freistehende Luft-Wasser-Wärmepumpe vorgesehen. Die aktuelle und zukünftige Wärmeerzeugung versorgt über ein Gebäudenetz vier öffentliche Gebäude (Schulen, Kita und Sporthalle). Dazu sind unter Anderem folgende Arbeiten / Komponenten im Leistungsumfang beschrieben: Außen: 1x Luft-Wasser-Wärmepumpe 230 kW; 1x Luft-Wasser-Wärmepumpe 170 kW jeweils inkl. Öl-Auffangwanne Heizungszentrale Halle: Pufferspeicher 2.000 Liter ; Pumpengesteuerte Druckhaltung inkl. Nachspeisung + Entgasung; Heizungsverteiler 8 Stutzen, 2 St Umwälzpumpen, Armaturen, Ventile, etc. Heizungszentrale Altes Schulhaus; Heizungsverteiler 8 Stutzen, 2 St Umwälzpumpen, Armaturen, Ventile etc. Rohrleitungen Halle + Altes Schulhaus: DN15 bis DN100 ca. 164 m inkl. Dämmung etc. Die Ausführung ist planerisch frühzeitig mit den beteiligten Planern und Firmen abzustimmen. Die Erweiterung des Gebäudenetzes, Gründung und Sichtschutz erfolgt bauseits. g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 19.04.2027, Ende: 10.09.2027, Die Anlage muss bis zur Heizperiode 2027/2028 in Betrieb genommen sein. j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Mehrere Hauptangebote sind nicht zugelassen l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3461644/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 02.11.2026, 10:30 Uhr; Bindefrist: 18.12.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 02.11.2026, 10:30 Uhr; Ort: Neckartailfingen; Personen, die anwesend sein dürfen: Nach § 14 VOB/A sind zwei Vertreter der Gemeindeverwaltung anwesend. t) Sicherheiten: Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). Es wird auf die besonderen Vertragsbedingungen in Formblatt 214 verwiesen. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Es gelten die Zahlungsbedingungen gemäß § 16 VOB/B in der jeweils gültigen Fassung. Abschlagszahlungen werden entsprechend dem Baufortschritt und auf Grundlage prüfbarer Rechnungen gewährt. Die Schlusszahlung erfolgt nach vertragsgemäßer Fertigstellung und Abnahme der Leistung sowie Vorlage einer prüfbaren Schlussrechnung. Soweit Vertragsstrafen, Sicherheiten oder Einbehalte vereinbart sind, ergeben sich diese aus den Vergabe- und Vertragsunterlagen. Ergänzend gelten die einschlägigen Bestimmungen der VOB/B sowie die gesetzlichen Vorschriften. Es wird auf die besonderen Vertragsbedingungen in Formblatt 214 verwiesen. v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Mit dem Angebot sind die in den Vergabeunterlagen vorgesehenen Eigenerklärungen und Nachweise zur Beurteilung der Eignung vollständig ausgefüllt und unterschrieben einzureichen. Es wird auf das Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen in Formblatt 216 verwiesen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Regierungspräsidium Karlsruhe ; Straße, Hausnummer: Kapellenstraße 17; Postleitzahl: 76131; Ort: Karlsruhe; Land: DE; Internet-Adresse: https://rp.baden-wuerttemberg.de/; E-Mail: vergabekammer@rpk.bwl.de Heizung ## Wie viele Angebote üblich sind Bei Zuschlägen für Bauleistungen allgemein in Baden-Württemberg gab es im Median 5 Angebote je Zuschlag. Nur ein Angebot: bei 7 % der Zuschläge. Quelle: oeffentlichevergabe.de (CC0), 1.055 Zuschläge seit 31.10.2023, Stand 31.10.2026. Erfahrungswert, keine Prognose für dieses Verfahren. ## Angaben laut Bekanntmachung - Verfahren: Öffentliche Ausschreibung (national) - Art des Auftrags: nicht angegeben - Geschätzter Wert: nicht angegeben - CPV-Code: 45000000-7 - CPV-Bezeichnung: [Bauarbeiten](https://vergabeweiser.de/cpv/45000000-bauarbeiten) - Bekanntmachungs-ID: 25887216 ## Verlauf - 03.10.2026: Ausschreibung veröffentlicht ## Häufige Fragen **Bis wann kann ich ein Angebot abgeben?** Die Angebotsfrist endet am 02.11.2026, 10:30 Uhr. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. **Wo bekomme ich die Unterlagen?** Die Vergabeunterlagen stellt der Auftraggeber auf evergabe.de bereit. Dort geben Sie auch Ihr Angebot ab; oft ist eine kostenlose Registrierung nötig. ## Zuschläge dieses Auftraggebers - [Fliesen](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/fliesen-019e443b) · Zuschlag 29.07.2026 an Bauer Fliesenfachgeschäft GmbH & Co. KG · 12 Angebote - [Bodenbelag](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/bodenbelag-019e444e) · Zuschlag 29.07.2026 an Dieter Holschbach GmbH · 8 Angebote - [Estrich](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/estrich-019dcf6e) · Zuschlag 06.07.2026 an Riempp Estriche GmbH · 17 Angebote - [Verblendmauerwerk](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/verblendmauerwerk-019b2d26) · Zuschlag 26.02.2026 an LAGIERSKI Klinkerbau GmbH & Co. KG · 8 Angebote - [Trockenbau Sanierung Liebenauschule Neckartailfingen](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/trockenbau-sanierung-liebenauschule-neckartailfingen-019a96b6) · Zuschlag 30.01.2026 an Stech GmbH · 12 Angebote - [Heizung, Lüftung, Sanitär](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/heizung-lueftung-sanitaer-01997c46) · Zuschlag 19.12.2025 an SHL Lehmann GmbH & CO KG · 5 Angebote ## Von hier aus weiter - [Ausschreibungen Bauleistungen allgemein im Landkreis Esslingen](https://vergabeweiser.de/ausschreibungen/bauleistungen-allgemein/baden-wuerttemberg/landkreis-esslingen): Offene Ausschreibungen und Marktlage dieser Branche - [Öffentliche Ausschreibungen im Landkreis Esslingen](https://vergabeweiser.de/region/baden-wuerttemberg/landkreis-esslingen): Offene Ausschreibungen aller Branchen - [Gemeinde Neckartailfingen](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/gemeinde-neckartailfingen): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle - [Öffentliche Ausschreibung](https://vergabeweiser.de/wissen/oeffentliche-ausschreibung): Wissen: Ablauf und Begriffe Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 03.10.2026, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 31.10.2026. Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fwaermepumpe-25887216 --- Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=25887216. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/waermepumpe-25887216