# Umsetzung HWSM an der Schwarzen Pockau in Pockau, Los 1, Los 2, Los 3, Los 4

Zuschlag erteilt

Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen hat den Auftrag für Wasserbau im Erzgebirgskreis am 18.09.2018 vergeben, Zuschlag an Swing & Cut Swing Tiefbau Gmbh und 3 weitere. Zuschlagssumme nach den Angaben der Bekanntmachung: 5.265.998,50 €. Eingegangen: 3 Angebote je Los.

- Auftraggeber: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen
- Was: Wasserbau: Umsetzung HWSM an der Schwarzen Pockau in Pockau, Los 1, Los 2, Los 3, Los 4
- Wo: Erzgebirgskreis, Sachsen
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Laufzeit: 13.09.2018 bis 31.08.2019
- Lose: 4 Lose, einzeln anzubieten laut Bekanntmachung
- Zuschlag an: Swing & Cut Swing Tiefbau Gmbh und 3 weitere
- Zuschlag am: 18.09.2018
- Summe: 5.265.998,50 €
- Angebote: 3 je Los

## Gewinner

- [Swing & Cut Swing Tiefbau Gmbh](https://vergabeweiser.de/unternehmen/swing-cut-swing-tiefbau-gmbh), Großrückerswalde
- [Bauunternehmung Hartmann Gmbh Hoch-Tief- und Ingenieurbau GmbH](https://vergabeweiser.de/unternehmen/bauunternehmung-hartmann-gmbh-hoch-tief-und-ingenieurbau-gmbh), Rechenberg-Bienenmühle
- [SWING Tiefbau GmbH](https://vergabeweiser.de/unternehmen/swing-tiefbau-gmbh), Großrückerswalde
- [Bauunternehmung Hartmann Hoch-, Tief-und Ingenieurbau GmbH](https://vergabeweiser.de/unternehmen/bauunternehmung-hartmann-hoch-tief-und-ingenieurbau-gmbh), Rechenberg-Bienenmühle

## 4 Lose

- Los 1: Los 1 · nicht veröffentlicht
- Los 2: Los 2 · nicht veröffentlicht
- Los 3: Los 3 · nicht veröffentlicht
- Los 4: Los 4 · nicht veröffentlicht

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: Offenes Verfahren (EU-weit)
- Art des Auftrags: Bauleistung
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- Nachprüfung: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
- CPV-Code: 45246100-4
- CPV-Bezeichnung: Bau von Flussufermauern
- Bekanntmachungs-ID: 190900-2018

## Verlauf

- 03.05.2018: Vorinformation veröffentlicht
- 05.07.2018: Ausschreibung veröffentlicht
- 06.10.2018: Ergebnis veröffentlicht
- 11.10.2018: Ergebnis veröffentlicht
- 21.02.2022: Vertragsänderung veröffentlicht · Nachtragsvereinbarung 01: Geänderte Leistungen gemäß VOB/B § 2 Abs. 5 und zusätzliche Leistungen VOB/B § 2 Abs.6, Satz 1 Zusätzliche Verkehrssicherungsarbeiten, Zulage zur Schalungspositionen, zusätzliche Sicherung der Zufahrtsrampe zum Gewässer, Zulage zur bauzeitlichen Hochwassersicherung, Rohdungsarbeiten, Instandsetzungsarbeiten an der Baustraße
- 21.02.2022: Vertragsänderung veröffentlicht · Nachtragsvereinbarung 02: Geänderte Leistungen gemäß VOB/B § 2 Abs. 5 und zusätzliche Leistungen VOB/B § 2 Abs.6, Satz 1 Zulage zu den Schalungspositionen Schalungsmatrize 765,000 m², Zulage zur Baustelleneinrichtung, Ausführung von Dehnfugen zwischen den Wandsegmenten 75,000 m², Zulage Entsorgung Betonabbruch 160,000 to, Zulage zu Abbruch und Entsorgung bewehrter Stahlbeton, 60,000 m³, Zulage zur Baustraße und Fangedamm / Wasserhaltung 150,000 m, Sicherung Bestandsmauer
- 21.02.2022: Vertragsänderung veröffentlicht · Nachtragsvereinbarung 04: Geänderte Leistungen gemäß VOB/B § 2 Abs. 5 Ausbau und Entsorgung alter Was7-Matten und Dränagerohren im Los 3, 80,000 m, Abspitzen angeschnittener Natursteinverblendung 30,000 m, Abklopfen von Putz und Neuverputzung 1,000 psch, Zumauern von 2 Fenstern 2,000 Stk, Wurzelstubben roden 1,000 Stk, Liefern und Einbauen von Was7-Matten 100,000 m, Ausführung von Dehnfugen 75,000 m², Zulage zu Natursteinverblendung Los 3, 130,000 m², Anpassung Natursteinmauerwerk an den Beton 1,000 psch, Anpassung Natursteinmauerwerk an Bestand Los 3, 1,000 psch, Baufeldfreimachung von Gehölz und Neophytenbewuchs 1,000 psch.
- 21.02.2022: Vertragsänderung veröffentlicht · Nachtragsvereinbarung 03: Geänderte Leistungen gemäß VOB/B § 2 Abs. 5 und zusätzliche Leistungen VOB/B § 2 Abs.6, Satz 1 Zulage zur Baustraße, 150,000 m, Zulage zum Betonbau/Schalungsbau für das Herstellen einer Negativschalung 154,000 m², Herstellung eines Probestückes/Musters Rohrauslässe 1,000 St., Zusatzkosten für die Anmietung eines Zwischenlagers 13,000 Mon, zusätzliche Wasserhaltungsmaßnahmen 8,000 Mon, Erdaushub BKl 6/7 10,000 m³, Umhüllung Fundamente mit Kies/Schotter 60,000 m³, Aufbereitung Erdaushub 410,000 m³, Ausbau und Entsorgung alter Was7-Matten und Dränagerohren 60,000 m, offenen Wasserhaltung für Baugruben 1,000 psch, Erkundung der Dichtigkeit eines vorhandenen Ablaufgrabens 1,000 psch, TV-Inspektion unbekannter Zuläufe 1,000 psch, geänderte Leistung eine ausgeschriebenen Schachtes 1,000 psch, Herstellung Durchlass durch Stahlbetonwand 1,000 psch, Liefern und Einbauen von Schiebern DN 150 2,000 Stk, Mehraufwendungen aufgrund von Umplanungen (Abrutschgefahr vorhandenen Gebäude) und Mehraufwendungen bei der Herstellung Strukturmatrize 1,000 psch, Mehraufwendungen aufgrund erforderlicher Umplanung eines Hochwasserschutztors 1,000 psch, Baumfällung 1,000 Stk, Liefern und Einbauen neuer Was7-Matten 100,000 m², Liefern und Einbauen Dichtschicht aus Lehm 30,000 m³,Zulage zu Mauerkopfabdeckung 120,000 m, Zulage für statische Prüfung Mauerkopfabdeckung 1,000 psch, Anpassung von Bewehrung 1,3000 psch.
- 21.02.2022: Vertragsänderung veröffentlicht · Nachtragsvereinbarung 05: Geänderte Leistungen gemäß VOB/B § 2 Abs. 6 und VOB/B § 2 Abs.5 Los 2: Herstellung Unterfangung der Spritzbetonschale 54,000 m, liefern und Verlegen Drainage DN 100 24,000 m, Liefern und Einbauen Drainagebeton C 16/20 9,000 m³, erhöhter Aufwand beim Herstellen der Wandschalung und Betonage Wandschaft 65,000 m, ,Herstellung Übergänge alte Rohre in die neuen Wanddurchlässe 2,000 Stk, Liefern und Einbauen von Edelstahlplatten zur Aufnahme von Markierungen für die Rohrdurchlässe 10,000 Stk, mehrmenge Vorhaltung Ampelanlage 102,000 d, Zulage Erneuerung Big-Bags 278,500 m, Mehraufwendung Baustellenlogistik aufgrund geänderter verkehrsrechtlicher Anordnung 1,000 psch, Herstellung von Kernbohrungen in Spritzbetonschale 5,000 Stk, Aufbringen von Anti-Graffiti-Beschichtung auf neue Hochwasserschutzwand 750,000 m², Zusatzkosten Hochbaukran 1,000 psch.
- 21.02.2022: Vertragsänderung veröffentlicht · Nachtragsvereinbarung 07: Geänderte Leistungen gemäß VOB/B § 2 Abs. 6 und VOB/B § 2 Abs.5 Los 2: Mehraufwendungen "digitale ph-Wert Messung" aufgrund Bauzeitverlängerung 9,000 Messungen, Entfernung und fachgerechte Entsorgung Neophyten im Baubereich 1,000 psch, Erkunden und Freilegen alter Brückenwiderlager 2,000 Stk, vorhandenes Betonpflaster ausbauen und seitlich lagern 10,000 m², Zulage zur Verlegung Pflaster für Herstellung Trennschnitte 10,000 m, Verwertung und Entsorgung von nicht benötigten Pflaster 1,000 m³, Mehraufwendungen Anpassung Bewehrungsstahl aufgrund Umplanung Änderung des Anlaufs der Stützwand 1,000 psch, Liefern und Einbauen Steigbügel 6,000 Stk, Herstellung Grundstücksabgrenzungen im Bereich des Wartungsweges Tor aus Wellengitter 8,000 Stk, Herstellung Grundstücksabgrenzungen im Bereich des Wartungsweges Tor aus Stahl mit Holzfüllung 2,000 Stk, Mehraufwendungen Schneidarbeiten , zusätzliche Nachschnitte in Bestandswand 11,284 m,
- 21.02.2022: Vertragsänderung veröffentlicht · Nachtragsvereinbarung 06: Geänderte Leistungen gemäß VOB/B § 2 Abs. 6 und VOB/B § 2 Abs.5 Los 3: Anbetonage Sockel an Landseite zur Aufnahme Natursteinverblendung 6,000 m, Zulage für Herstellung der Mauerkopfabdeckung für die Erstellung der Prüfstatik 1,000 psch, geänderte Ausführung Mauerkopfabdeckung in Ortbetonbauweise 87,000 m, Zulage zum Abbruch und Entsorgung Mauerkopf mit Kappe 87,000 m, Zulage zur Position Fangedamm mit Big-Bags für die Ausführung mit Sandsäcken 30,000 m, Herstellung von 2 Kellerentlüftungen 2,000 Stk, Liefern und Einbauen von Fugenblech zur Abdichtung Arbeitsfuge zwischen Fundament und Wandschaft 52,000 m. herstellen dauerelastische Verfugung zwischen den Wandsegmenten 250,000 m, Aufbringen Anti-Graffiti-Beschichtung auf die Hochwasserschutzmauer 750,000 m³,Herstellen landseitigen " Rucksackes" aus Beton als Gewichtsausgleich 13,000 m³.
- 21.02.2022: Vertragsänderung veröffentlicht · Nachtragsvereinbarung 08: Geänderte Leistungen gemäß VOB/B § 2 Abs. 6 Los 3:Geänderte Ausführung im Bereich Bauteil 4.30, Segmente 19 bis 27, Ausführung Mikropfähle: - Herstellung Arbeitsebene 1,000 psch - Baustelleneinrichtung 1,000 psch - Verankerungsbohrungen 152 mm als verrohrte Trockenbohrungen 215,500 m - Gewi-Pfahl DN 50mm mit doppelten Korrosionsschutz liefern und einbauen 215,500 m - Zulage für BKL 7, 129,800 m - Gewi-Pfahl DN 63,5 mit doppelten Korrosionsschutz liefern und einbauen 29,200 m - Probebelastung Verrpreßpfahl 63,5 mm 3,000 Stk - Herstellung Betonwiderlager für Probebelastungen 3,000 Stk - Bohren und Einkleben waagerechter Anschlusseisen 750,000 Stk - zusätzliche Schneidarbeiten altbestand 1,000 psch - Zulage für gelochte Ankerschienen und längere Ankerstangen 150,000 m - Zurückarbeiten von hervorstehenden Natursteinen im Fundamentbereich 45,66 m - Reinigung Bestandswand von biogenen Bewuchs 180,000 m²
- 01.04.2022: Vertragsänderung veröffentlicht · Nachtragsvereinbarung 09: Geänderte Leistungen gemäß VOB/B § 2 Abs. 5 Los 2: - Ausführung von Wasserbauarbeiten, Steinsatz 375,000 t - Verkehrssicherungsmaßnahmen. Einrichtung Einbahnstraße für Winterpause 08.11.2019 - 22.03.2020 incl. Anfertigung Verkehrszeichenplan, Auf- und Abbau mobiler Verkehrszeichen und TL-Warnbaken, Miete der mobilen Verkehrszeichen incl. Aufstellvorrichtung, Miete der TL-Warnbaken und Miete TL-Warnleuchten 1,000 psch - Verkehrssicherungsmaßnahmen: Deaktivierung Vollsperrung vom 08.11.2019 1,000 psch - Verkehrssicherungsmaßnahmen: Aktivierung Vollsperrung vom 22.03.2020 1,000 psch - Verkehrssicherungsmaßnahmen: Verlängerte Vorhaltung der Beschilderung der Vollsperrung 01.10.2019-07.11.2019 und 23.03.2020-24.06.2020 130,000 d - Zulage zu LV-Positionen "Schacht DN 1000" geändertes Schachtunterteil mit Schachtzulauf und abgewinkeltem Durchlauf 4,000 Stück - Zulage zu LV-Positionen "Schacht DN 1000" für Abdeckplatte mit Öffnung für Schieberkappe anstelle Konus 5,000 Stück - Nachlaß zu LV-Position "Wanddurchführung DN 160 anstelle DN 200" 4,000 Stück - Nachlaß zu LV-Position "Rückstauklappe DN 200" für "Rückstauklappe DN 160" 4,000 Stück - Liefern und Einbauen Edelstahlrohrauslaß 4,000 Stück - Zulage zu LV-Position "Straßeneinlauf herstellen" für Aufsatz Straßeneinlauf in Rinnenform 2,000 Stück - Herstellung Rohrauslässe diverser Anwohnerleitungen in DN 110, Segmente 13 und 15 2,000 Stück - Herstellung Rohrauslässe diverser Anwohnerleitungen in DN 110, Segmente 8 und 12 2,000 Stück - Herstellung Rohrauslässe diverser Anwohnerleitungen in DN 160, Segmente 8 1,000 Stück - Herstellung von 3 Stück Mauerüberführungen für die Feuerwehr 6,000 Stück Geänderte Leistungen gemäß VOB/B § 2 Abs. 5 Los 2: - Zusatzkosten Hochbaukran 1,000 psch - Einsanden Anwohnerleitungen mit Steinsand 10,000 m³ - Lieferung und Einbau von 9 Stk. Winkelstützelementen 9,000 Stück
- 05.04.2022: Vertragsänderung veröffentlicht · Nachtragsvereinbarung 10: Geänderte Leistungen gemäß VOB/B § 2 Abs. 5 Los 3: - Mehraufwendungen für digitale ph-Wert-Messungen aufgrund verlängerter Ausführung 15,00 Monate - Liefern und einbauen Schieberin den beiden Schächten 2,000 Stück - vorhandenes Betonpflaster ausbauen und zur Wiederverwendung abstapeln 10,000 m² - Betonpflaster in Splittbett einbauen 10,000 m² - Zulage zur Verlegung Pflaster für Herstellung Trennschnitte 1,000 m - Zulage Betonpflaster für farblichen (rot) Einzeiler 10,000 m - Betontiefbord 8/25 liefern und einbauen 10,000 m - Zulage zur Vorposition "Tiefborde" für Trennschnitte 1,000 Stück - Herstellung einer sandgeschlämmten Schotterdecke auf Kontrollweg 20,000 m² - Herstellung Übergang 5-Zeiler Granit auf 3-Zeiler Granit 1,000 Stück - Herstellung Kernbohrung für Auslauf Straßeneinlauf DN 200 1,000 Stück - Herstellung Rohrdurchführung für Straßenauslauf mittels KG DN 160 1,000 Stück - Wurzelstubben roden und verwerten 1,000 Stück - Ausführung von Suchschürfen incl. Wasserhaltungsmaßnahmen 1,000 psch - Herstellung Zuwegung und Arbeitsebenen und Herstellung Stromzuleitung auf der linken Gewässerseite 1,000 psch - Herstellung Abgrenzung Marienberger Str. zum Baufeld mittels TL-Absturzsicherungen anstelle normaler Bauzaunelemente 40,000 m - Ausgleich des Versatzes der Ufermauer um ca. 20 cm auf 6,00 m Länge und ca. 1,50 m Höhe mit zusätzlicher Hintermörtelung 9,000 m² - Austausch Rohrauslaß aus Steinzeug gegen Edelstahl 1,000 Stück - Wiederaufmauerung Widerlager an rechter Gewässerseite für Fußgängerbrücke mit Gneissteinen 1,000 Stück - Herstellung von Mauerüberführungen für Feuerwehr 3,000 Stück Geänderte Leistungen gemäß VOB/B § 2 Abs. 6 (1) Los 3: - Ausführung von Wasserbauarbeiten, Steinsatz 460,000 t
- 05.04.2022: Vertragsänderung veröffentlicht · Nachtragsvereinbarung 11: Mengenmehrung gemäß VOB/B § 2 Abs. 3 Los 2: - Mengenmehrung Baustelleneinrichtung vorhalten von 09/2018 bis 07/2021, 20 Monate
- 15.04.2022: Vertragsänderung veröffentlicht · Nachtragsvereinbarung 13: Mengenmehrung gemäß VOB/B § 2 Abs. 3 Los 3: - Mengenmehrung Baustelleneinrichtung vorhalten von 12/2018 bis 06/2021, 20 Monate
- 15.04.2022: Vertragsänderung veröffentlicht · Nachtragsvereinbarung 12: Mengenmehrung gemäß VOB/B § 2 Abs. 3 Los 2: - Mengenmehrung Baustelleneinrichtung vorhalten von 06/2021 bis 08/2021, 3 Monate zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Abs. 6 Los 2: - Ausführung Dehnfugen mit Sikaflex Pro 3 anstelle Fermadur- bzw. Denso-Fuge, 40,000 m - Liefern und Einbauen Rückstauklappen in DN 110, 5,000 Stück - Liefern und Einbauen Drainschacht DN 400, 1,000 Stück - Beschilderung HWS-Anlage, 12,000 Stück - Kanalservice (Spülen und TV-Befahrung aller neu verlegten Leitungen), 1,000 psch - Herstellen und Montieren eines Dammbalkenverschlusses (Hochwasserschutztor B), 1,000 Stück - Liefern eines Dammbalkenkoffers (Hochwasserschutztor), 1,000 Stück
- 15.04.2022: Vertragsänderung veröffentlicht · Nachtragsvereinbarung 14: Mengenmehrung gemäß VOB/B § 2 Abs. 3 Los 3: - Mengenmehrung Baustelleneinrichtung vorhalten von 06/2021 bis 07/2021, 4,500 Monate zusätzliche Leistungen gemäß VOB/B § 2 Abs. 6 Los 3: - Ausführung Dehnfugen mit Sikaflex Pro 3 anstelle Fermadur- bzw. Denso-Fuge, 17,500 m - Herstellung Kernbohrung DN 180 durch Wand für Durchführung 160er KG-Rohr, 1,000 Stück - Herstellung diverser Leitungen in DN 110 in Segmente, 7,000 Stück - Liefern und Einbauen Drainschacht DN 400 aus PVC mit DN 400, 1,000 Stück - Grundkörper aufgrund geänderter Zuläufe und abgewinkelter Durchlauf (Schacht DN 1000 oder Straßeneinlauf), 2,000 Stück - Liefern Dammbalkenkoffer (Hochwasserschutztor), 1,000 Stück - Liefern und Einbauen von zusätzlichen Abdeckungen im Fußbereich Hochwasserschutztor, 1,000 Stück - Ortbeton für Treppenpodest herstellen, 1,000 Stück - Transport, Einlagerung und Rücktransport für Bewehrung und Granitverblendung Segmente 27-30, 1,000 psch - Umsetzung des Silos für Traßzementmörtel, 1,000 Stück - Mehraufwendungen bei gewässerseitigem Herstellen der Natursteinvorsatzschale, 4,000 m² - Zulage Ortbeton der Segmente 16-22, 30,000 m - Abbruch und Rückbau alter Straßeneinläufe, Entsorgung Betonteile, Sicherung der Abdeckung aus Guß, 3,000 Stück - Einbindung der 3 vorgenannten Straßeneinläufe an Mauerdurchführung, 3,000 Stück - Herstellung Dehnungsfugen in Pflasterflächen, 75,000 m - Temporäre Sicherung der nicht gebauten Segmente Wandschaft im Segment 28/29, 1,000 psch - Temporäre Sicherung der nicht gebauten Segmente Wandschaft im Segment 12/13, Liefern und Einbauen Schraubanschlüsse, Sicherung mit Uniblöcken, 1,000 psch - Temporäre Sicherung des beim HW im Juli 2021 ausgespülten linken Gewässerabschnittes gegenüber Seg. 28, 1,000 psch
- 15.04.2022: Vertragsänderung veröffentlicht · Nachtragsvereinbarung 01: geänderte Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 5 Los 1: - Sandsack-Fülltrichteranlage liefern 1,000 Stück - Zulage für die Lieferung einer geprüften Statik, 1,000 Stück - Zulage BT6.30 OZ 19.9.30 aufgrund geänderter Ausführungsplanung (geänderte Wandstärke von 30 auf 35 cm), 102,000 m - Zulage BT6.30 OZ 19.9.40 aufgrund geänderter Ausführungsplanung (geänderte Wandstärke von 30 auf 35 cm), 6,000 m - Zulage BT6.30 Ausführung Passtück Eckelement aufgrund geänderter Ausführungsplanung (geänderte Wandstärke von 30 auf 35 cm), 3,300 m - Zulage BT6.30 OZ 19.9.60 Ausführung Passtück Eckelement aufgrund geänderter Ausführungsplanung (geänderte Wandstärke von 30 auf 35 cm), 2,000 m - Zulage BT6.30 OZ 19.9.70 Ausführung Passtück Eckelement aufgrund geänderter Ausführungsplanung (geänderte Wandstärke von 30 auf 35 cm), 4,000 m zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6 Los 1: - Baustraße BT6.30 herstellen, 845,000 m² - Herstellung und Entfernung bauzeitlicher Gelbmarkierung bei Erfordernis, 30,000 m - Auf- und Abbau der Verkehrssicherung lt. Verkehrszeichenplan, 2,000 Stück - Herstellung VZ 458 (Planskizze), 18,000 Stück - Vorhalten der Verkehrssicherung, 150,000 Tage - Kies-Sand-Gemisch einbauen, 200,000 m³ - Einbau Rückstauklappe Büsch DN 1000 am Auslauf und Verrohrung des Waldbaches, 1,000 Stück
- 19.04.2022: Vertragsänderung veröffentlicht · Nachtragsvereinbarung 02: geänderte Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 5 Los 1: - Zulage zur Position 1.3.60 Baustraße im Gewässer herstellen, 140,000 m - Lieferung und Versetzen von Uniblöcken 140,000 m zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6 Los 1: - Sonderanfertigung Doppeltor SQUADRA (Lieferung und Einbau), 1,000 Stück - Lieferung Torpfostenset für Doppeltor, 1,000 Stück - Lieferung Drückergarnitur für Doppeltor, 1,000 Stück - Lieferung Profilzylinder für Doppeltor, 1,000 Stück - Lieferung Metallpfosten, 9,000 Stück - Lieferung Edelstahl-Elementhalter, 5,000 Stück - Lieferung Alu-Vorgartenzaun SQUADRA, 8,000 Stück - Lieferung Alu-Vorgartenzaun SQUADRA Sondermaß 90x90x2,5 cm, 1,000 Stück - Ausführung Erd- und Fundamentierarbeiten, 1,000 Stück - Montagearbeiten der Zaunanlage, 1,000 psch.
- 13.07.2022: Vertragsänderung veröffentlicht · Nachtragsvereinbarung 03: geänderte Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 5 - Erhöhung Arbeitsebene für Bohrarbeiten um 0,34 m BT 1.40L Segm. 1-10 - 52,500 m - Erhöhung Arbeitsebene für Bohrarbeiten um 0,825 m BT 1.40L-1.30L Segm. 11-21 - 74,000 m - Erhöhung Arbeitsebene für Bohrarbeiten um 0,8 m BT 1.20L Segm. 22-29 - 50,000 m - Herstellung einer Überfahrt über Mühlweg - 1,000 psch zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6 - Sandsack-Fülltrichteranlage liefern - 1,000 St. - Zulage zu OZ 1.2.60 Baustraße wegen geändertem Aufbau - 160,000 m - Zulage zu OZ 1.2.50 Baustraße wegen geändertem Aufbau - 50,000 m - Transport, Verwertung Aushub, Boden und Steine - 440,000 t
- 13.07.2022: Vertragsänderung veröffentlicht · Nachtragsvereinbarung 05: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6 - losen Putz von Fassade und Sockel entfernen und neu verputzen - 1,000 Std - Gesamtfassade reinigen - 605,450 m² - Grundbeschichtung mit Haftgrund auftragen - 452,560 m² - Zwischen- und Schlussbeschichtung auf Fassade auftragen - 446,990 m² - eventuell Leibungen und Faschen von teilweise abblätternder Farbe befreien - 1,000 m - Fenster-, Türleibungen und Faschen anzeichnen, Zwischen- und Schlussbeschichtung auftragen - 243,500 m - Zwischen- und Schlussbeschichtung auf Sockel auftragen - 5,570 m² - eventuell Putzrisse versiegeln und an Putzstruktur anpassen - 1,000 m - scharfe Abgrenzung ziehen - 38,220 m - 70er Fassadengerüst auf- und abbauen - 648,980 m² - eventuell Vorhaltung 70er Fassadengerüst über 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus - 1 m² - Überbrückung auf- und abbauen - 3,000 St. - eventuell Überbrückung über 4-wöchige Grundeinsatzzeit hinaus - 1 St. - Zulage Handtransport - 1,000 St.
- 13.07.2022: Vertragsänderung veröffentlicht · Nachtragsvereinbarung 04: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6 - Herstellung bauzeitlicher Hochwasserschutz für Anwohner - 240,000 m - Wintersicherung Gebäude der Firma "Braun" gemäß Festlegung Bauberatung - 84,000 m - Schutz Fenster der Firma "Braun" mit Sperrholztafeln - 1,000 psch
- 13.07.2022: Vertragsänderung veröffentlicht · Nachtragsvereinbarung 08: geänderte Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 5 - Technische Bearbeitung Baustelleneinrichtung und Nebenleistungen - Wasserhaltung und Bauwerksentwässerung - Binnenentwässerung - Blitzschutz - Tiefgründung - Betonbauarbeiten - Geländerbauarbeiten und Absturzsicherung - Asphalt - Erdbauarbeiten und Straßenbau - Herstellung BT 1.20 - Bohr- und Stahlbetonarbeiten - Verlegung von Kabeln und Leitungen Stromkabel - Herstellung einer Feuerwehrzufahrt und Treppe am Bauteil 1.10 - Erhöhung Lohnkosten

## Häufige Fragen

**Wer hat den Auftrag bekommen?**
Den Zuschlag hat Swing & Cut Swing Tiefbau Gmbh und 3 weitere erhalten, Summe 5.265.998,50 €.

## Weitere Zuschläge: Wasserbau in Sachsen

- [Kanalneubau RÜB Plangasse/Dammweg in Meißen](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/kanalneubau-rueb-plangassedammweg-in-meissen-019a00ee) · Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Großen Kreisstadt Meißen · Zuschlag 16.02.2026 an Einzelunternehmen aus Freiberg · 7 Angebote
- [Elbe, Polder Außig, Instandsetzung HWD Burckhardshof- eydewitz km 0+000 bis km 0+798 und Neubau Absperrdeich km 0+350 bis km 0+505, Bauhauptleistungen](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/elbe-polder-aussig-instandsetzung-hwd-burckhardshof-eydewitz-km-0000-0199763b) · Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/UntereWeiße Elster · Zuschlag 19.12.2025 an Bauunternehmung EZEL Torgau GmbH · 8 Angebote
- [Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Teilprojekt Freiberger Mulde und Altstadt, Los 6 (Abschnitt I/2.4) Errichtung Hochwasserschutzwand](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/freiberger-mulde-hws-doebeln-teilprojekt-freiberger-mulde-und-altstadt-a7721db8) · Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/UntereWeiße Elster · Zuschlag 10.02.2025 an Bau Logistik Döbeln GmbH
- [Freiberger Mulde, HWS Döbeln, Teilprojekt Freiberger Mulde und Altstadt, Los 6 (Abschnitt I/2.4) Errichtung Hochwasserschutzwand](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/freiberger-mulde-hws-doebeln-teilprojekt-freiberger-mulde-und-altstadt-7ca02f23) · Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/UntereWeiße Elster · Zuschlag 10.02.2025 an Bau Logistik Döbeln GmbH
- [Polder Löbnitz, Los V - Ringdeich Schnaditz, BA 2 (KBW S12) und BA5 (KBW B2)](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/polder-loebnitz-los-v-ringdeich-schnaditz-ba-2-kbw-s12-und-ba5-kbw-b2-8b629959) · Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/UntereWeiße Elster · Zuschlag 02.01.2024 an Bickhardt Bau SE
- [Neue Luppe, Kleinliebenau, Deichinstandsetzung, HW 2013, IS 2. BA Deich-km 0+350 bis 1+000 und Spundwandarbeiten Pegel Kleinliebenau](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/neue-luppe-kleinliebenau-deichinstandsetzung-hw-2013-is-2-ba-deich-km-503dee1e) · Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Elbaue/Mulde/UntereWeiße Elster · Zuschlag 21.07.2023 an Arbeitsgemeinschaft Eurovia Verkehrsbau GmbH/ S.L. Spezialtiefbau GmbH

## Von hier aus weiter

- [Ausschreibungen Wasserbau in Sachsen](https://vergabeweiser.de/ausschreibungen/wasserbau/sachsen): Offene Ausschreibungen und Marktlage dieser Branche
- [Öffentliche Ausschreibungen im Erzgebirgskreis](https://vergabeweiser.de/region/sachsen/landkreis-erzgebirgskreis): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Offenes Verfahren](https://vergabeweiser.de/wissen/offenes-verfahren): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 13.07.2022, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 04.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fumsetzung-hwsm-an-der-schwarzen-pockau-in-pockau-los-1-los-2-los-3-los-1909002018

---
Quelle: Bekanntmachung auf TED – Tenders Electronic Daily (© Europäische Union), https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/378391-2022. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/umsetzung-hwsm-an-der-schwarzen-pockau-in-pockau-los-1-los-2-los-3-los-1909002018