# Umsetzung Digitalpakt Schulen, Förderzentrum „Am Bergbaumuseum“ Oelsnitz/Erzgebirge, Turleyring 39, 09376 Oelsnitz/Erzgebirge - Los 1 - Bauleistungen

Abgelaufen

Landratsamt Erzgebirgskreis hat einen Auftrag für Bauleistungen in Oelsnitz/Erzgebirge ausgeschrieben. Die Angebotsfrist endete am 08.11.2022. Bisher kein Ergebnis gefunden.

- Auftraggeber: [Landratsamt Erzgebirgskreis](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/landratsamt-erzgebirgskreis)
- Was: Bauleistungen allgemein: Umsetzung Digitalpakt Schulen, Förderzentrum „Am Bergbaumuseum“ Oelsnitz/Erzgebirge, Turleyring 39, 09376 Oelsnitz/Erzgebirge - Los 1 - Bauleistungen
- Wo: Oelsnitz/Erzgebirge, Sachsen
- Bis wann: Angebotsfrist 08.11.2022, 13:45 Uhr
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Vergabeunterlagen: https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Landratsamt%2520Erzgebirgskreis/2652825
- Vergabeplattform: [evergabe.de](https://vergabeweiser.de/plattform/evergabe)

## Leistungsumfang

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste, Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Klosterstraße 7; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE; Telefon: [Nummer entfernt]; Fax: [Nummer entfernt]; Internet-Adresse: www.erzgebirgskreis.de; E-Mail: [E-Mail-Adresse entfernt] b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: VOB/B e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Förderzentrum „Am Bergbaumuseum“ Oelsnitz/Erzgebirge; Straße, Hausnummer: Turleyring 39; Postleitzahl: 09376; Ort: Oelsnitz/Erzgebirge ; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Umsetzung Digitalpakt Schulen, Förderzentrum Am Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge, Turleyring 39, 09376 Oelsnitz Los 1 - Bauhauptleistungen Abdeckarbeiten und Schutzvorkehrungen: - ca. 30 m² Staubschutzwände - 4.800 m² Schutzabdeckung Bodenflächen mit Malervlies - Abdeckarbeiten und Möbel rücken in folgenden Räumen: 37 Klassenzimmer 14 Fachkabinette 14 Vorbereitungs- und Nebenräume 18 sonstigen Aufenthaltsräumen 21 Sanitärräumen 20 Kellerräumen 2 Ausweichräume komplett aus- und einräumen Möbel rücken in 3 Ausweichräumen 500 m² Bauteile mit Folie schützen Demontage und Wiedermontage 10 Beamer, 2 Tafeln und eine Sanitärtrennwand Steigtrassen und Kernbohrungen für Elektro: - 4 Fußbodenöffnungen für Steigtrassen im Gebäude herstellen - 115 Stück Kernbohrungen und Wanddurchbrüche verschließen Trockenbauarbeiten: - ca. 93 m I90 Brandschutzkanäle herstellen (3-seitig) - ca. 19 Stück Ausleibungen in Trockenbauwänden F90 für Durchführungen herstellen - ca. 70 Stück Öffnungen für Installationen bzw. Fädelöffnungen in Trockenbauwänden ohne Brandschutzanforderungen öffnen und wieder verschließen - ca. 20 Stück Trockenbauverkofferungen ohne Brandschutzanforderungen öffnen und wieder verschließen - ca. 25 m² Trockenbauverkofferungen ohne Brandschutzanforderungen herstellen (2 und 3-seitig) und verschließen Ausbesserungsarbeiten Innenputz: - ca. 45 m Wandschlitze schließen - ca. 20 Stück Beiputz von Kleinflächen - ca. 5 Stück Lüftungsgitter einputzen - ca. 20 Stück Schalterdosen verputzen usw. Errichtung neuer Serverraum: - ca. 2,6 m³ Porenbetonmauerwerk für Abtrennung Serverraum herstellen 24 cm dick - ca. 54 m² Kalkzementputz neu 2-lagig incl. Untergrundvorbehandlung - ca. 1 Stück T30/ RS Stahltür pulverbeschichtet mit Obentürschließer und Türstopper g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 09.01.2023, Ende: 13.10.2023, siehe Bauzeitenplan j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Die Abgabe von Nebenangeboten ist nicht zulässig, da das Leistungsverzeichnis die Bedürfnisse des Auftraggebers voll abdeckt und eine Optimierung durch Nebenangebote für die Lose nicht zu erwarten ist. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2652825/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 08.11.2022, 13:45 Uhr; Bindefrist: 16.12.2022 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 08.11.2022, 13:45 Uhr; Ort: LRA ERZ, Klosterstraße 7, 09456 Annaberg-Buchholz, Beratungsraum 3003; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: keine u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Bieter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: 124 https://www.erzgebirgskre... 221 https://www.erzgebirgskre... 222 https://www.erzgebirgskre... 223 Bei einer voraussichtlichen Auftragssumme von mehr als 50.000 € sind wichtige, den Preis bestimmende Teilleistungen (Positionen) vorzugeben, damit sich bei der Wertung die für die Angebotssumme maßgebenden Kalkulationsbestandteile beurteilen lassen. Überschreitet die voraussichtliche Auftragssumme 100.000 €, sind alle Teilleistungen (Positionen) vorzugeben. Die ausgefüllten Formblätter sind nur von den Bietern zu fordern, deren Angebote in der engeren Wahl sind. Diese Angaben sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur den unmittelbar mit der Bearbeitung beauftragten Personen zugänglich gemacht werden. https://www.erzgebirgskre... 233 https://www.erzgebirgskre... 444 Referenzbescheinigungen sind in der Regel nach der Rechnungsprüfung mit Formblatt Referenzbescheinigung 444 und ausschließlich durch den Auftraggeber auszustellen. Für Referenzbescheinigungen dürfen (anstelle Formblatt 444) die Vordrucke der PQ-Stellen verwendet werden, soweit diese die gleichen Erklärungen enthalten. Referenzbescheinigungen sind vom öffentlichen Auftraggeber zwingend zu unterschreiben, bei privaten Auftraggebern besteht diese Verpflichtung nicht. Die Referenz ist mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar, wenn sie dieser soweit ähnelt, dass sie einen tragfähigen Rückschluss auf die Leistungsfähigkeit des Bieters für die ausgeschriebene Leistung eröffnet. Es werden insgesamt 3 Referenzen aus den letzten 5 Jahren gefordert. https://www.erzgebirgskre... Unbedenklichkeitserklärung Der Bewerber/Bieter erklärt in diesem Formblatt, dass er seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie Sozialbeiträgen nachgekommen ist, sich sein Vermögen nicht in Insolvenz-/Konkursverfahren oder Liquidität befindet, er seine gewerbliche Tätigkeit nicht eingestellt hat, er im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit keine schweren Verfehlungen begangen hat, er in den letzten 2 Jahren nicht gemäß § 6 S. 1 und 2 Arbeitsnehmerentsendegesetz mit einer Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden ist. Ebenso hat der Bewerber/Bieter die Nummer anzugeben, unter der sein Betrieb Mitglied der entsprechenden Berufsgenossenschaft ist. https://www.erzgebirgskre... - sonstige auswertungsrelevante Nachweise - Angaben zum Hersteller/Fabrikat/Produkt x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen (LD) nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber!; Bereich/Abteilung: Referat 39 | Vergaberecht, Preisrecht, grenzüberschreitende Zusammenarbeit; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE Baumeisterarbeiten

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: Öffentliche Ausschreibung (national)
- Art des Auftrags: nicht angegeben
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- CPV-Code: 45000000-7
- CPV-Bezeichnung: [Bauarbeiten](https://vergabeweiser.de/cpv/45000000-bauarbeiten)
- Bekanntmachungs-ID: 18799460

## Verlauf

- 21.10.2022: Ausschreibung veröffentlicht

## Weitere Zuschläge

- [Lieferung von Streusalz für den Erzgebirgskreis 2026 / 2027](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/lieferung-von-streusalz-fuer-den-erzgebirgskreis-2026-2027-e5452090) · Landratsamt Erzgebirgskreis · Zuschlag 19.06.2026 an Deutscher Straßen-Dienst GmbH · 1 Angebot
- [Lieferung eines LKW mit Streuautomat für die Straßenmeisterei Heinzebank](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/lieferung-eines-lkw-mit-streuautomat-fuer-die-strassenmeisterei-213eeb6b) · Landratsamt Erzgebirgskreis · Zuschlag 18.06.2026 an MAN Truck & Bus Deutschland GmbH · 1 Angebot
- [Sanierung Oberschule "Johann Wolfgang von Goethe" - 01809 Heidenau](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/sanierung-oberschule-johann-wolfgang-von-goethe-01809-heidenau-0194927c) · Stadt Heidenau · Zuschlag 15.05.2026 an Trockenbau Großer GmbH & Co.KG und 5 weitere · 2–7 Angebote je Los
- [Rahmenvertrag Zutrittskontrollanlage](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/rahmenvertrag-zutrittskontrollanlage-e1a5f356) · AOK PLUS - Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen · Zuschlag 09.12.2025 an Weckbacher Sicherheitssysteme GmbH · 3 Angebote
- [Gesamtsanierung und Erweiterung Zentrum für Bildung, Kultur und Soziales Pirna-Sonnenstein; Los 301: Baustelleneinrichtung](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/gesamtsanierung-und-erweiterung-zentrum-fuer-bildung-kultur-und-0196f2a0) · Stadtverwaltung Pirna · Zuschlag 07.08.2025 an B plus L Infra Log GmbH · 4 Angebote
- [Sanierung Oberschule "Johann Wolfgang von Goethe" - 01809 Heidenau - Elektroinstallation](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/sanierung-oberschule-johann-wolfgang-von-goethe-01809-heidenau-0194b1c9) · Stadt Heidenau · Zuschlag 30.06.2025 an EMS GmbH · 2 Angebote

## Von hier aus weiter

- [Öffentliche Ausschreibungen in Sachsen](https://vergabeweiser.de/region/sachsen): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Landratsamt Erzgebirgskreis](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/landratsamt-erzgebirgskreis): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle
- [Ausschreibungen für Schulen](https://vergabeweiser.de/thema/schulen): Ausschreibungen und Zahlen
- [Öffentliche Ausschreibung](https://vergabeweiser.de/wissen/oeffentliche-ausschreibung): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 21.10.2022, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 03.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fumsetzung-digitalpakt-schulen-foerderzentrum-am-bergbaumuseum-18799460

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=18799460. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/umsetzung-digitalpakt-schulen-foerderzentrum-am-bergbaumuseum-18799460