# Umsetzung Digitalpakt Schulen Brünlasbergschule Aue, Außenstelle Kurfürst-Johann-Georg Johanngeorgenstadt, Käthe-Kollwitz-Straße 16, Los 3 - Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Abgelaufen

Landratsamt Erzgebirgskreis hat einen Auftrag für Bauleistungen in Johanngeorgenstadt ausgeschrieben. Die Angebotsfrist endete am 28.06.2023. Bisher kein Ergebnis gefunden.

- Auftraggeber: [Landratsamt Erzgebirgskreis](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/landratsamt-erzgebirgskreis)
- Was: Bauleistungen allgemein: Umsetzung Digitalpakt Schulen Brünlasbergschule Aue, Außenstelle Kurfürst-Johann-Georg Johanngeorgenstadt, Käthe-Kollwitz-Straße 16, Los 3 - Maler- und Bodenbelagsarbeiten
- Wo: Johanngeorgenstadt, Erzgebirgskreis, Sachsen
- Bis wann: Angebotsfrist 28.06.2023, 13:30 Uhr
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Vergabeunterlagen: https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Landratsamt%2520Erzgebirgskreis/2766860
- Vergabeplattform: [evergabe.de](https://vergabeweiser.de/plattform/evergabe)

## Leistungsumfang

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Bereich/Abteilung: Referat Liegenschaften und Zentrale Dienste, Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Klosterstraße 7; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE; Telefon: [Nummer entfernt]; Fax: [Nummer entfernt]; Internet-Adresse: www.erzgebirgskreis.de; E-Mail: [E-Mail-Adresse entfernt] b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: VOB/B e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Brünlasbergschule Aue, Außenstelle Kurfürst-Johann-Georg Johanngeorgenstadt; Straße, Hausnummer: Käthe-Kollwitz-Straße 16; Postleitzahl: 08349; Ort: Johanngeorgenstadt; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Los 3 - Maler- und Bodenbelagsarbeiten 650 m² Wandbeschichtungen (Reparaturanstrich) 350 m² Deckenbeschichtungen (Reparaturanstrich) g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 02.10.2023, Ende: 05.04.2024, siehe Bauzeitenplan nach Gewerken vom 30.05.2023 - Bauabschnitte 1, 2, 3, 4 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Die Abgabe von Nebenangeboten ist nicht zulässig, da das Leistungsverzeichnis die Bedürfnisse des Auftraggebers voll abdeckt und eine Optimierung durch Nebenangebote für die Lose nicht zu erwarten ist. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2766860/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 28.06.2023, 13:30 Uhr; Bindefrist: 28.07.2023 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Preis s) Eröffnungstermin: Datum: 28.06.2023, 13:30 Uhr; Ort: Landratsamt Erzgebirgskreis, Klosterstraße 7, 09456 Annaberg-Buchholz, Beratungsraum 3003; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: keine u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: § 16 VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Bieter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: 124 https://www.erzgebirgskre... 221 https://www.erzgebirgskre... 222 https://www.erzgebirgskre... 223 Bei einer voraussichtlichen Auftragssumme von mehr als 50.000 € sind wichtige, den Preis bestimmende Teilleistungen (Positionen) vorzugeben, damit sich bei der Wertung die für die Angebotssumme maßgebenden Kalkulationsbestandteile beurteilen lassen. Überschreitet die voraussichtliche Auftragssumme 100.000 €, sind alle Teilleistungen (Positionen) vorzugeben. Die ausgefüllten Formblätter sind nur von den Bietern zu fordern, deren Angebote in der engeren Wahl sind. Diese Angaben sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur den unmittelbar mit der Bearbeitung beauftragten Personen zugänglich gemacht werden. https://www.erzgebirgskre... 233 https://www.erzgebirgskre... 444 Referenzbescheinigungen sind in der Regel nach der Rechnungsprüfung mit Formblatt Referenzbescheinigung 444 und ausschließlich durch den Auftraggeber auszustellen. Für Referenzbescheinigungen dürfen (anstelle Formblatt 444) die Vordrucke der PQ-Stellen verwendet werden, soweit diese die gleichen Erklärungen enthalten. Referenzbescheinigungen sind vom öffentlichen Auftraggeber zwingend zu unterschreiben, bei privaten Auftraggebern besteht diese Verpflichtung nicht. Die Referenz ist mit der ausgeschriebenen Leistung vergleichbar, wenn sie dieser soweit ähnelt, dass sie einen tragfähigen Rückschluss auf die Leistungsfähigkeit des Bieters für die ausgeschriebene Leistung eröffnet. Es werden insgesamt 3 Referenzen aus den letzten 5 Jahren gefordert. https://www.erzgebirgskre... - sonstige im LV auswertungsrelevanten Nachweise, Angaben/Unterlagen x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen (LD) nach vorheriger Rüge beim Auftraggeber!; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz Fußbodenbeläge,Maler

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: Öffentliche Ausschreibung (national)
- Art des Auftrags: nicht angegeben
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- CPV-Code: 45000000-7
- CPV-Bezeichnung: [Bauarbeiten](https://vergabeweiser.de/cpv/45000000-bauarbeiten)
- Bekanntmachungs-ID: 20144974

## Verlauf

- 10.06.2023: Ausschreibung veröffentlicht

## Weitere Zuschläge

- [Lieferung von Streusalz für den Erzgebirgskreis 2026 / 2027](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/lieferung-von-streusalz-fuer-den-erzgebirgskreis-2026-2027-e5452090) · Landratsamt Erzgebirgskreis · Zuschlag 19.06.2026 an Deutscher Straßen-Dienst GmbH · 1 Angebot
- [Lieferung eines LKW mit Streuautomat für die Straßenmeisterei Heinzebank](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/lieferung-eines-lkw-mit-streuautomat-fuer-die-strassenmeisterei-213eeb6b) · Landratsamt Erzgebirgskreis · Zuschlag 18.06.2026 an MAN Truck & Bus Deutschland GmbH · 1 Angebot
- [Sanierung Oberschule "Johann Wolfgang von Goethe" - 01809 Heidenau](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/sanierung-oberschule-johann-wolfgang-von-goethe-01809-heidenau-0194927c) · Stadt Heidenau · Zuschlag 15.05.2026 an Trockenbau Großer GmbH & Co.KG und 5 weitere · 2–7 Angebote je Los
- [Rahmenvertrag Zutrittskontrollanlage](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/rahmenvertrag-zutrittskontrollanlage-e1a5f356) · AOK PLUS - Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen · Zuschlag 09.12.2025 an Weckbacher Sicherheitssysteme GmbH · 3 Angebote
- [Gesamtsanierung und Erweiterung Zentrum für Bildung, Kultur und Soziales Pirna-Sonnenstein; Los 301: Baustelleneinrichtung](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/gesamtsanierung-und-erweiterung-zentrum-fuer-bildung-kultur-und-0196f2a0) · Stadtverwaltung Pirna · Zuschlag 07.08.2025 an B plus L Infra Log GmbH · 4 Angebote
- [Sanierung Oberschule "Johann Wolfgang von Goethe" - 01809 Heidenau - Elektroinstallation](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/sanierung-oberschule-johann-wolfgang-von-goethe-01809-heidenau-0194b1c9) · Stadt Heidenau · Zuschlag 30.06.2025 an EMS GmbH · 2 Angebote

## Von hier aus weiter

- [Öffentliche Ausschreibungen im Erzgebirgskreis](https://vergabeweiser.de/region/sachsen/landkreis-erzgebirgskreis): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Landratsamt Erzgebirgskreis](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/landratsamt-erzgebirgskreis): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle
- [Ausschreibungen für Schulen](https://vergabeweiser.de/thema/schulen): Ausschreibungen und Zahlen
- [Öffentliche Ausschreibung](https://vergabeweiser.de/wissen/oeffentliche-ausschreibung): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 10.06.2023, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 02.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fumsetzung-digitalpakt-schulen-bruenlasbergschule-aue-aussenstelle-20144974

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=20144974. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/umsetzung-digitalpakt-schulen-bruenlasbergschule-aue-aussenstelle-20144974