# Teilabschnitt 4F Zschampert Süd - Tiefbau, Gewässerausbau, Landschaftsbau und Brückenbau

Abgelaufen

Stadt Leipzig hat einen Auftrag für Bauleistungen in Dölzig ausgeschrieben. Die Angebotsfrist endete am 18.06.2025. Bisher kein Ergebnis gefunden.

- Auftraggeber: [Stadt Leipzig](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/stadt-leipzig)
- Was: Bauleistungen allgemein: Teilabschnitt 4F Zschampert Süd - Tiefbau, Gewässerausbau, Landschaftsbau und Brückenbau
- Wo: Dölzig, Sachsen
- Bis wann: Angebotsfrist 18.06.2025, 23:59 Uhr
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Vergabeunterlagen: https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Stadt%2520Leipzig/3185724
- Vergabeplattform: [evergabe.de](https://vergabeweiser.de/plattform/evergabe)

## Leistungsumfang

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Leipzig Amt für Stadtgrün und Gewässer Martin-Luther-Ring 4-6 04109 Leipzig Telefon: [Nummer entfernt] Fax: E-Mail: asg-vergabestelle@leipzig.de Internet: https://www.leipzig.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: L-67.3-2025-00237 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 04178 Leipzig und 04435 Dölzig f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Lebendige Luppe - Attraktive Auenlandschaft als Leipzigs Lebensader - Biologische Vielfalt bringt Lebensqualität in die Stadt Teilabschnitt 4F - Zschampert Süd; Tiefbau, Gewässerausbau, Landschaftsbau und Brückenbau, 04178 Leipzig und 04435 Dölzig Umfang der Leistung: Gewässer- und Landschaftsbau: Die Maßnahme, setzt sich im Wesentlichen folgendermaßen zusammen: 1. Neuprofilierung eines ca. 1.100 m langen bestehenden Fließgewässers in Teilabschnitten 2. Neuprofilierung und Anhebung des Gewässerbettes durch umfangreiche Erdarbeiten, Oberboden Aus- und Wiedereinbau ca. 3.500 qm Auenlehm Aus- und Wiedereinbau ca. 2.450 qm Boden/Kies liefern und einbauen ca. 3.200 qm 3. Herstellung von Ansaaten Frisch- und Feuchtwiesen, ca. 29.460 m² 4. Pflanzung von ca. 788 Sträuchern, Forstware und Stecklingen 5. Ingenieurtechnische Herstellung von einer temporären Gewässerumleitung (Rohrleitung mit Pumpenbetrieb), während der Bauphase in zwei Abschnitten: 6. Kampfmittelsondierung ca.17.860 m² 7. Abbruch und Entsorgung ehemaliger Bahndamm (Gleisschotter, zwei Durchlässe) 8. Fällung und auslichten von Bäumen für Baufreiheit: 2 Stk. 9. Rodung, zurückschneiden, auslichten, auf Stock setzen von Sträuchern für Baufreiheit: ca. 500 qm 10. Abräumen von Grasnarben und Krautschichten (auch in Böschungsbereichen und Sohlflächen): insg. ca. 19.500 qm Brückenbau: Ersatzneubau Brückenbauwerk im Zuge eines Wirtschaftsweges über ein Gewässer (bauzeitlich umgeleitet, siehe Freianlagen) als Rahmen aus Stahlbeton mit Flachgründung und separat gegründeten Schrägflügeln, Brückenfläche ca. 35 m² Kampfmittelsondierung ca. 1850 m² mit Tiefensondierung bis 9,0 m Tiefe ca. 36 Stk Wiederherstellung Wegeanschlüsse, Länge insgesamt ca. 30 m Herstellung Gewässerbett im Bauwerksbereich mit Lehmsohle und Steinschüttung ca. 85 m², Ausbildung mit Berme Ersatzloser Rückbau zweites zugeschüttetes Bauwerk neben dem Ersatzneubau Herstellung, Unterhaltung und Rückbau Bauzeitliche Umfahrung, Länge ca. 150 m, inkl. Ausführungsplanung Planungsleistungen: Ausführungsplanung bauzeitliche Umfahrung Brückenbauwerk Werkstattplanung Geländer Ausführungsplanung Baubehelfe inkl. Standsicherheitsnachweisen Havarieplan und Hochwassermaßnahmenplan aktualisieren g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 22.08.2025 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 27.02.2026 weitere Fristen: Fertigstellung Dammscharte BW 3.46: bis 24.10.25 Fertigstellung Gewässerbau Abschnitt I (Nord): bis 07.11.25 Fertigstellungspflege Pflanzung: bis 31.10.2026 Entwicklungspflege: bis 31.10.2029 j) Nebenangebote nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-196d34dcd37-639c22470b8689e8 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 18.06.2025 um: 24:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 21.08.2025 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): https://www.evergabe.de unter Nutzung der Software AI Bietercockpit Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 19.06.2025 t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Für Mängelansprüche ist Sicherheit in Höhe von drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme) zu leisten. u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Direktlink auf Dokument mit Eignungskriterien unter (URL): https://www.evergabe.de/unterlagen/SelectionCriteria/54321-Tender-196d34dcd37-639c22470b8689e8 x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD Stauffenbergallee 2 01099 Dresden weitere Angaben Ergänzung zu Buchstabe j) der Bekanntmachung: Nebenangebote - auch wenn sie nur Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen - können vom AG nur als vollständiges Angebot incl. Ausweisung aller anderen nicht beeinflussten Positionen gewertet werden. Reine Nebenangebote nur mit Berücksichtigung der betreffenden beeinflussten Teilleistungen (Änderungsbetrag) sind nicht zugelassen. Nebenangebote müssen die Mindestanforderungen der Baubeschreibung, den "HVA B-StB Mindestanforderungen für Nebenangebote" und die Vorgaben in den einschlägigen Regelwerken erfüllen. Nebenangebote mit Pauschalierungen für Leistungen im Erdbau sind nicht zugelassen. Nebenangebote zur Verkürzung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen sind zugelassen. Nebenangebote für eine Verkürzung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen müssen folgende Angaben und Unterlagen enthalten: Anzahl der Kalendertage der Verkürzung, Kosten für die Verkürzung gesondert für: Mehr-/Minderkosten für jede Leistungsposition, ggf. gesonderte OZ (Positionen) für durch die Verkürzung erforderlich werdende Leistungen, z. B. zusätzliche Baustelleneinrichtungen und Baustellensicherung, gesonderte OZ für Beleuchtung etc. Verbindlicher Bauablaufplan mit allen wichtigen terminlichen Einzelheiten der beschleunigten Baudurchführung, Erläuterungen zur Sicherstellung der angebotenen verkürzten Fristen, Erläuterungen zur Sicherstellung der Qualität, Erläuterungen zum gewählten Bauverfahren, Art und Anzahl der vorgesehenen Baugeräte, Personaleinsatz. Aufgrund der zeitlich begrenzten Bauzeit (Naturschutzvorgaben) ist mit dem Bau unverzüglich nach Auftragserteilung am 22.08.2025 zu beginnen; § 5 Abs. (2) Satz 2 VOB/B findet keine Anwendung. Brücken/ Tunnel (Bau),Wasserbau,Landschaftsbau/ Außenanlagen

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: Öffentliche Ausschreibung (national)
- Art des Auftrags: nicht angegeben
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- CPV-Code: 45000000-7
- CPV-Bezeichnung: [Bauarbeiten](https://vergabeweiser.de/cpv/45000000-bauarbeiten)
- Bekanntmachungs-ID: 23882486

## Verlauf

- 23.05.2025: Ausschreibung veröffentlicht

## Zuschläge dieses Auftraggebers

- [Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Schulgebäude, Los 4070 Küchentechnik](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/schulzentrum-gerichtsweg-neubau-schulgebaeude-los-4070-kuechentechnik-f3efe02a) · Zuschlag 08.09.2026 an Küchen Thurm GmbH · 5 Angebote
- [Oberschule Glockenstr. 6, Los 170.1 Fachräume Biologie, Physik und Chemie](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/oberschule-glockenstr-6-los-1701-fachraeume-biologie-physik-und-chemie-3341192f) · Zuschlag 16.12.2025 an Weber & Kunz GmbH · 2 Angebote
- [Ausbau Dieskaustraße BA 26, TO: Straßen-, Gleis-, und Leitungsbau](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/ausbau-dieskaustrasse-ba-26-to-strassen-gleis-und-leitungsbau-4b861222) · Zuschlag 16.12.2025 an BG STRABAG AG, Direktion Sachsen/Thüringen, Bereich Nordsachsen / STRABAG RAIL GmbH, Bereich Straßenbahngleisbau / EUROVIA Verkehrsbau GmbH Niederlassung Leipzig und 2 weitere · 2 Angebote
- [Grundschule Löbauer Str. 46 und Volksgartenstr. 16, Modernisierung Gebäudeteil A, Los A323 Schlosserarbeiten](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/grundschule-loebauer-str-46-und-volksgartenstr-16-modernisierung-b22c77a1) · Zuschlag 16.12.2025 an Stahlbau GmbH Krippehna-Eilenburg · 11 Angebote
- [Dreifachsporthalle Pestalozzistr. 74, Los 4.001 Heizungs- und Sanitäranlagen](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/dreifachsporthalle-pestalozzistr-74-los-4001-heizungs-und-19927a25) · Zuschlag 02.12.2025 an B+M Heizung-Sanitär-Bau GmbH · 6 Angebote
- [Dreifachsporthalle Pestalozzistr. 74, Los 3.019 Trennvorhang](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/dreifachsporthalle-pestalozzistr-74-los-3019-trennvorhang-29db5203) · Zuschlag 02.12.2025 an Metallbau Politz GmbH · 2 Angebote

## Von hier aus weiter

- [Öffentliche Ausschreibungen in Sachsen](https://vergabeweiser.de/region/sachsen): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Stadt Leipzig](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/stadt-leipzig): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle
- [Öffentliche Ausschreibung](https://vergabeweiser.de/wissen/oeffentliche-ausschreibung): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 23.05.2025, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 02.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fteilabschnitt-4f-zschampert-sued-tiefbau-gewaesserausbau-23882486

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=23882486. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/teilabschnitt-4f-zschampert-sued-tiefbau-gewaesserausbau-23882486