# Schulzentrum Broich - Realschule Fassadensanierung - Malerarbeiten NT 05+07

Zuschlag erteilt

Mülheim an der Ruhr - ImmobilienService hat den Auftrag für Malerarbeiten in Mülheim an der Ruhr am 22.01.2024 vergeben, Zuschlag an LA Conceptbau GmbH & Co. KG (ehemals Fa. Lambernd).

- Auftraggeber: [Mülheim an der Ruhr - ImmobilienService](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/muelheim-an-der-ruhr-immobilienservice)
- Was: Malerarbeiten: Schulzentrum Broich - Realschule Fassadensanierung - Malerarbeiten NT 05+07
- Wo: Mülheim an der Ruhr, Nordrhein-Westfalen
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Zuschlag an: LA Conceptbau GmbH & Co. KG (ehemals Fa. Lambernd)
- Zuschlag am: 22.01.2024
- Summe: nicht veröffentlicht
- Angebote: nicht veröffentlicht

## Gewinner

- [LA Conceptbau GmbH & Co. KG (ehemals Fa. Lambernd)](https://vergabeweiser.de/unternehmen/la-conceptbau-gmbh-co-kg-ehemals-fa-lambernd), Bottrop

## Leistungsumfang

Malerarbeiten im Rahmen einer Fassaden-, Fachraum- und Brandschutzsanierung. Hauptauftrag 119.804,29 € € Brutto 01. Nachtrag 21.411,61 € Brutto 02. Nachtrag 4.445,08 € Brutto 03. Nachtrag (in Bearbeitung) € Brutto 04. Nachtrag (in Bearbeitung) € Brutto 05. Nachtrag 780,48 € Brutto 06. Nachtrag (in Bearbeitung) € Brutto 07. Nachtrag 1.384,16 € Brutto Daraus ergibt sich eine neue Auftragssumme in Höhe von 147.825,62 € Brutto

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: nicht angegeben (EU-weit)
- Art des Auftrags: Bauleistung
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- Nachprüfung: Vergabekammer Rheinland
- CPV-Code: 45442100-8
- CPV-Bezeichnung: [Anstricharbeiten](https://vergabeweiser.de/cpv/45442100-anstricharbeiten)
- Bekanntmachungs-ID: 57758771-7d9d-4ea9-90d0-5247e1ea89c4

## Verlauf

- 20.02.2026: Vertragsänderung veröffentlicht · Zu Nachtrag 5: Begründung der Gründe nach: Gemäß Bauablaufplanung war ursprünglich vorgesehen, die Bodenbelagsarbeiten vor den Malerarbeiten auszuführen. Aufgrund der verzögerten Beauftragung der Bodenbeläge wurde eine Anpassung der Ausführungsreihenfolge erforderlich, sodass die Malerarbeiten vorgezogen werden müssen. Hierfür ist es notwendig, die vorhandenen Randdämmstreifen des Estrichs auf die Höhe des geplanten Sockels zuzuschneiden, um die Malerarbeiten in diesen Bereichen fertigstellen zu können. Diese Leistung war im ursprünglichen Leistungsumfang nicht enthalten und ergibt sich aus der geänderten Bauablaufplanung. Die Maßnahme dient der Sicherstellung des vorgesehenen Fertigstellungstermins, damit die Schule termingerecht bezogen werden kann und zusätzliche Kosten für Ersatzräume vermieden werden. Begründung der Höhe nach: Die Kalkulationsnachweise sind vorgelegt. Die aufgestellten Preise sind fachlich bewertet und plausibel. Anspruchsgrundlage: Die im Nachtrag enthaltenen Leistungen waren im Hauptauftrag nicht berücksichtigt, sind jedoch zur vollständigen und fachgerechten Ausführung der Malerarbeiten zwingend erforderlich. Es handelt sich um zusätzliche Leistungen gemäß § 2 Abs. 6 VOB/B, die aufgrund von verzögerter Beauftragung anderer Unternehmen zustande komme. Damit die Malerarbeiten vorgezogen werden können, müssen diese zusätzlichen Leistungen ausgeführt werden. Eine Ausführung durch ein anderes Unternehmen ist aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht sinnvoll, da es sich um ergänzende Leistungen zum bestehenden Auftrag handelt. Zum sind diese zusätzliche Leistung notwendig, damit der Fertigstellungstermin eingehalten werden kann, da sonst etwa mehr Kosten von 2,5 Mio. € für die Beschaffung der Ersatzcontaineranlagen zu erwarten sind. Zu Nachtrag 7: Begründung der Gründe nach: Beim Nachtrag NA 07 handelt es sich um zusätzliche Leistungen an der Wandfläche im Musikraum, die gesondert durch den AN Maler zu bearbeiten sind, um einen geeigneten und tragfähigen Untergrund herzustellen. Der vorhandene Untergrund weist erhebliche Beschädigungen sowie unterschiedliche Farbanstriche und Farbreste auf, die eine reguläre Ausführung der vertraglich vereinbarten Malerarbeiten nicht ermöglichen. Zur fachgerechten Ausführung der Malerarbeiten sind daher zusätzliche Untergrundvorbereitungen und Bearbeitungsschritte erforderlich, die im ursprünglichen Leistungsumfang nicht enthalten waren. Diese wurden mit diesem Nachtrag angeboten. Begründung der Höhe nach: Die Kalkulationsnachweise sind vorgelegt. Die aufgestellten Preise sind fachlich bewertet und plausibel. Anspruchsgrundlage: Die im Nachtrag enthaltenen Leistungen waren im Hauptauftrag nicht berücksichtigt, sind jedoch zur vollständigen und fachgerechten Ausführung der Malerarbeiten zwingend erforderlich. Sie stellen zusätzliche Leistungen nach § 2 Abs. 6 VOB/B dar, da sie erst im Zuge der Ausführung sichtbar wurden. Auch dieser Nachtrag ist technisch eng mit dem bestehenden Auftrag verknüpft, weshalb eine Ausführung durch den bereits beauftragten Unternehmer sinnvoll ist. Die Vergabe der Arbeiten an die bereits beauftragte Fa. La Conceptbau GmbH ist also sowohl aus technischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht die beste Option. Das Unternehmen ist in der Lage, die Arbeiten fachgerecht, termingerecht und im Rahmen der vertraglich, vereinbarten Preise auszuführen. Die Arbeiten können nicht an einen weiteren Auftragnehmer vergeben werden, da die Leistungen im Zuge der Malerarbeiten durchgeführt werden müssen.

## Häufige Fragen

**Wer hat den Auftrag bekommen?**
Den Zuschlag hat LA Conceptbau GmbH & Co. KG (ehemals Fa. Lambernd) erhalten.

## Weitere Zuschläge dieses Auftraggebers

- [Hallenbad Heißen Ersatzneubau - Anstrich- u. Bodenbelagsarbeiten](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/hallenbad-heissen-ersatzneubau-anstrich-u-bodenbelagsarbeiten-a2a71479) · Zuschlag 16.10.2026 an Kohl Malerfachbetrieb GmbH · 6 Angebote
- [Gym. Otto-Pankok-Schule, Von-Bock-Str. 81, Gesamtsanierung Bestandsgebäude und Errichtung Erweiterungsbau hier: Malerarbeiten (NT 1-14)](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/gym-otto-pankok-schule-von-bock-str-81-gesamtsanierung-f9964e3f) · Zuschlag 28.04.2025 an Malerei A. Löwner u. Sohn GmbH
- [Gym. Otto-Pankok - Malerarbeiten](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/gym-otto-pankok-malerarbeiten-59f267d6) · Zuschlag 28.04.2025 an Malerei A. Löwner u. Sohn GmbH · 12 Angebote
- [Gym. Otto-Pankok, Gesamtsanierung Bestandsgebäude/ Gebäudeleittechnik](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/gym-otto-pankok-gesamtsanierung-bestandsgebaeude-gebaeudeleittechnik-be6bacff) · Zuschlag 04.04.2024 an Kieback&Peter GmbH & Co.KG · 1 Angebot
- [Schulzentrum Broich - Realschule Fassadensanierung - Malerarbeiten NT 14](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/schulzentrum-broich-realschule-fassadensanierung-malerarbeiten-nt-14-ace85f52) · Zuschlag 22.01.2024 an LA Conceptbau GmbH & Co. KG (ehemals Fa. Lambernd)
- [Schulzentrum Broich - Metallbau Fassade, Dacharbeiten](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/schulzentrum-broich-metallbau-fassade-dacharbeiten-294b410a) · Zuschlag 18.02.2020 an Esin GmbH

## Von hier aus weiter

- [Öffentliche Ausschreibungen in Mülheim an der Ruhr](https://vergabeweiser.de/region/nordrhein-westfalen/muelheim-an-der-ruhr): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Mülheim an der Ruhr - ImmobilienService](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/muelheim-an-der-ruhr-immobilienservice): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle
- [Ausschreibungen für Schulen](https://vergabeweiser.de/thema/schulen): Ausschreibungen und Zahlen
- [Vergabearten](https://vergabeweiser.de/wissen/vergabearten): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 20.02.2026, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 04.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fschulzentrum-broich-realschule-fassadensanierung-malerarbeiten-nt-0507-57758771

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=57758771-7d9d-4ea9-90d0-5247e1ea89c4. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/schulzentrum-broich-realschule-fassadensanierung-malerarbeiten-nt-0507-57758771