# Sanierung/ Umbau Umgebindehaus Wilthen - Los 07 Heizung und Sanitär

Abgelaufen

Stadtverwaltung Wilthen hat einen Auftrag für Bauleistungen in Wilthen ausgeschrieben. Die Angebotsfrist endete am 22.04.2025. Bisher kein Ergebnis gefunden.

- Auftraggeber: [Stadtverwaltung Wilthen](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/stadtverwaltung-wilthen)
- Was: Bauleistungen allgemein: Sanierung/ Umbau Umgebindehaus Wilthen - Los 07 Heizung und Sanitär
- Wo: Wilthen, Landkreis Bautzen, Sachsen
- Bis wann: Angebotsfrist 22.04.2025, 11:30 Uhr
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Vergabeunterlagen: https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Stadtverwaltung%2520Wilthen/3143443
- Vergabeplattform: [evergabe.de](https://vergabeweiser.de/plattform/evergabe)

## Leistungsumfang

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadtverwaltung Wilthen; Bereich/Abteilung: Bau- und Immobilienmanagement; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 5; Postleitzahl: 02681; Ort: Wilthen; Land: DE; Telefon: [Nummer entfernt]; Fax: [Nummer entfernt]; E-Mail: [E-Mail-Adresse entfernt] b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen: Heizung und Sanitär e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Stadt Wilthen; Straße, Hausnummer: Dresdener Straße 2; Postleitzahl: 02681; Ort: Wilthen; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Die Leistungen beinhalten u. a. die Installation von Abwasseranlagen sowie die Trinkwasserinstallation. Des Weiteren sind Wärmedämmmaßnahmen an Sanitärinstallationen und Heizungsinstallationen Inhalt des LV‘s. Es ist eine Heizungsanlage mit Wärmeerzeuger, Verteilern und Flächenheizung vorgesehen. - eine barrierefreie WC-Anlage - drei WC-Anlagen - zwei Urinal-Anlagen - Reversible Wärmepumpe mit Pufferspeicher - ca. 160 m² Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler Edelstahl - ein Tieftemperatur Flachheizkörper - Ausführung der Rohrnetze in Kupfer und Edelstahl g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 01.09.2025, Ende: 03.04.2026, Ausführungsfristen nach Bauablaufplan j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3143443/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 22.04.2025, 11:30 Uhr; Bindefrist: 21.05.2025 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 22.04.2025, 11:30 Uhr; Ort: Stadt Wilthen, Bahnhofstraße 5, 02681 Wilthen (Sitzungszimmer Dachgeschoss); Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/ oder deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlung nach VOB/B; im Formblatt 214 der Verdingungsunterlagen enthalten (besondere Vertragsbedingungen) v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: nicht angegeben x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Dresden; Bereich/Abteilung: Referat 39 Nachprüfstelle; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE Heizung,Sanitär

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: Öffentliche Ausschreibung (national)
- Art des Auftrags: nicht angegeben
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- CPV-Code: 45000000-7
- CPV-Bezeichnung: [Bauarbeiten](https://vergabeweiser.de/cpv/45000000-bauarbeiten)
- Bekanntmachungs-ID: 23642998

## Verlauf

- 02.04.2025: Ausschreibung veröffentlicht

## Zuschläge: Bauleistungen allgemein in Sachsen

- [Sanierung Oberschule "Johann Wolfgang von Goethe" - 01809 Heidenau](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/sanierung-oberschule-johann-wolfgang-von-goethe-01809-heidenau-0194927c) · Stadt Heidenau · Zuschlag 15.05.2026 an Trockenbau Großer GmbH & Co.KG und 5 weitere · 2–7 Angebote je Los
- [Rahmenvertrag Zutrittskontrollanlage](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/rahmenvertrag-zutrittskontrollanlage-e1a5f356) · AOK PLUS - Die Gesundheitskasse für Sachsen und Thüringen · Zuschlag 09.12.2025 an Weckbacher Sicherheitssysteme GmbH · 3 Angebote
- [Lager 2030 Kesselsdorf - VE 301 Erd- und Rohbauarbeiten](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/lager-2030-kesselsdorf-ve-301-erd-und-rohbauarbeiten-aeaf01cd) · SachsenNetze HS.HD GmbH · Zuschlag 24.11.2025 an Karl Köhler Bauunternehmung GmbH & Co. KG · 3 Angebote
- [Neubau INKLUSIONS-Kita Steina Losgruppe 3](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/neubau-inklusions-kita-steina-losgruppe-3-0198a2b5) · Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz - Steina · Zuschlag 03.11.2025 an Fine Wall Berlin GmbH und Ha-Wa Sicherheitstechnik GmbH · 5 Angebote je Los
- [Gesamtsanierung und Erweiterung Zentrum für Bildung, Kultur und Soziales Pirna-Sonnenstein; Los 301: Baustelleneinrichtung](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/gesamtsanierung-und-erweiterung-zentrum-fuer-bildung-kultur-und-0196f2a0) · Stadtverwaltung Pirna · Zuschlag 07.08.2025 an B plus L Infra Log GmbH · 4 Angebote
- [Sanierung Oberschule "Johann Wolfgang von Goethe" - 01809 Heidenau - Elektroinstallation](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/sanierung-oberschule-johann-wolfgang-von-goethe-01809-heidenau-0194b1c9) · Stadt Heidenau · Zuschlag 30.06.2025 an EMS GmbH · 2 Angebote

## Von hier aus weiter

- [Öffentliche Ausschreibungen im Landkreis Bautzen](https://vergabeweiser.de/region/sachsen/landkreis-bautzen): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Stadtverwaltung Wilthen](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/stadtverwaltung-wilthen): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle
- [Öffentliche Ausschreibung](https://vergabeweiser.de/wissen/oeffentliche-ausschreibung): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 02.04.2025, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 04.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fsanierung-umbau-umgebindehaus-wilthen-los-07-heizung-und-sanitaer-23642998

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=23642998. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/sanierung-umbau-umgebindehaus-wilthen-los-07-heizung-und-sanitaer-23642998