# Sanierung Baulich-Technische Infrastruktur: Kühlflächen Kältetechnik 2

Offen · noch 15 Tage

Max-Planck-Gesellschaft Abt.III vergibt einen Auftrag für Sanitär, Heizung, Klima in München. EU-weite Ausschreibung, Angebote bis 17.11.2026, 10:00 Uhr. Bindefrist bis 25.02.2027.

- Auftraggeber: [Max-Planck-Gesellschaft Abt.III](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/max-planck-gesellschaft-abtiii)
- Was: Sanitär, Heizung, Klima: Sanierung Baulich-Technische Infrastruktur: Kühlflächen Kältetechnik 2
- Wo: München, Bayern
- Bis wann: Angebotsfrist 17.11.2026, 10:00 Uhr
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Laufzeit: 42 Monate
- Vergabeunterlagen: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/cb840f92-3a93-463e-8d99-0effc3c80b60
- Vergabeplattform: [bieterzugang.deutsche-evergabe.de](https://vergabeweiser.de/plattform/bieterzugang-deutsche-evergabe)

## Leistungsumfang

Die Generalverwaltung des Max Planck Institutes in München soll im laufenden Betrieb umfänglich saniert werden. Inhalt der gemäß Leistungsverzeichnis aufgeführten Leistungen ist die Erbringung von Leistungen der Kältetechnik. In der Generalverwaltung sind vom EG bis zum 4.OG die Bestandskühldecken zu sanieren und im 5.OG neue Kühldecken zu bauen. Dazu gehört auch die Erneuerung der Stockwerksverteilleitungen. Da das Gebäude während der gesamten Arbeiten in Nutzung bleibt, sind alle Tätigkeiten daher mit höchster Sorgfalt sowie unter größtmöglichem Schutz des bestehenden Gebäudes und der vorhandenen Anlagen auszuführen. Um dies umzusetzen läuft das Bauvorhaben in mehreren Bauabschnitten ab. Ausführungsfristen: Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 05.02.2027 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von 1.251 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist für den Ausführungsbeginn (5 Arbeitstagen/ Woche) sh. hierzu auch Anlage 1 der Besonderen Vertragsbedingungen VHB-214 (Vertragsfristen_Anlage1).. Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen.

## Wie viele Angebote üblich sind

Bei Zuschlägen für Sanitär, Heizung, Klima in Bayern gab es im Median 4 Angebote je Zuschlag. Nur ein Angebot: bei 8 % der Zuschläge. Quelle: oeffentlichevergabe.de (CC0), 1.165 Zuschläge seit 02.11.2023, Stand 02.11.2026. Erfahrungswert, keine Prognose für dieses Verfahren.

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: Offenes Verfahren (EU-weit)
- Art des Auftrags: Bauleistung
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- Bindefrist: 100 Tage nach Angebotsfrist
- Nachprüfung: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
- CPV-Code: 45331200-8
- CPV-Bezeichnung: [Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen](https://vergabeweiser.de/cpv/45331200-installation-von-lueftungs-und-klimaanlagen)
- Bekanntmachungs-ID: d082f6d9-c0fe-4de1-9dbf-0f9213577227

## Verlauf

- 18.10.2026: Ausschreibung veröffentlicht

## Häufige Fragen

**Bis wann kann ich ein Angebot abgeben?**
Die Angebotsfrist endet am 17.11.2026, 10:00 Uhr. Maßgeblich ist die Bekanntmachung.

**Wo bekomme ich die Unterlagen?**
Die Vergabeunterlagen stellt der Auftraggeber auf bieterzugang.deutsche-evergabe.de bereit. Dort geben Sie auch Ihr Angebot ab; oft ist eine kostenlose Registrierung nötig.

## Zuschläge dieses Auftraggebers

- [MPI für Terrestrische Mikrobiologie Marburg; Umbau BT B; RLT](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-terrestrische-mikrobiologie-marburg-umbau-bt-b-rlt-9ac94ade) · Zuschlag 08.10.2026 an Römer Lüftungs- Klima- Wärmetechnik GmbH · 5 Angebote
- [MPI für Terrestrische Mikrobiologie- Umbau BT B: Sanitärtechnische Installationen](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-terrestrische-mikrobiologie-umbau-bt-b-sanitaertechnische-2c483478) · Zuschlag 29.09.2026 an Zoth GmbH & Co. KG · 1 Angebote je Los
- [MPI für Terrestrische Mikrobiologie Marburg; Umbau BT B; Wärmeversorgung](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-terrestrische-mikrobiologie-marburg-umbau-bt-b-15034a47) · Zuschlag 23.06.2026 an Braun GmbH · 2 Angebote
- [MPI für Terrestrische Mikrobiologie- Umbau BT B: Kältetechnische Anlagen](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-terrestrische-mikrobiologie-umbau-bt-b-kaeltetechnische-e81d3e69) · Zuschlag 15.06.2026 an Braun GmbH · 5 Angebote
- [MPI für Sicherheit und Privatsphäre - Neubau - Los 1 – Heizungs- und Kälteanlagen - Los 2: Sanitär (+ Medien u. Trockensteigleitung) - Los 3 – RLT](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-sicherheit-und-privatsphaere-neubau-los-1-heizungs-und-ff3fef3b) · Zuschlag 18.03.2026 an Henke GmbH und 2 weitere · 6–7 Angebote je Los
- [MPI für Intelligente Systeme, Neubau Cyber Valley: Heizung-Kälte](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-intelligente-systeme-neubau-cyber-valley-heizung-kaelte-544faf00) · Zuschlag 17.03.2026 an Pleitz GmbH · 6 Angebote

## Von hier aus weiter

- [Ausschreibungen Sanitär, Heizung, Klima in München](https://vergabeweiser.de/ausschreibungen/sanitaer-heizung-klima/bayern/muenchen): Offene Ausschreibungen und Marktlage dieser Branche
- [Öffentliche Ausschreibungen in München](https://vergabeweiser.de/region/bayern/muenchen): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Max-Planck-Gesellschaft Abt.III](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/max-planck-gesellschaft-abtiii): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle
- [Offenes Verfahren](https://vergabeweiser.de/wissen/offenes-verfahren): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 18.10.2026, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 02.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fsanierung-baulich-technische-infrastruktur-kuehlflaechen-kaeltetechnik-d082f6d9

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=d082f6d9-c0fe-4de1-9dbf-0f9213577227. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/sanierung-baulich-technische-infrastruktur-kuehlflaechen-kaeltetechnik-d082f6d9