# RA1.U.1.4 Interimsaußenanlagen RA1 - Teil 2 (NV17 - NA16)

Zuschlag erteilt

Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik hat den Auftrag für Garten- und Landschaftsbau in München am 26.10.2020 vergeben, Zuschlag an Hallertauer Landschaft GmbH & Co. KG.

- Auftraggeber: [Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/deutsches-museum-von-meisterwerken-der-naturwissenschaft-und-technik)
- Was: Garten- und Landschaftsbau: RA1.U.1.4 Interimsaußenanlagen RA1 - Teil 2 (NV17 - NA16)
- Wo: München, Bayern
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Laufzeit: 12.04.2021 bis 03.12.2021
- Zuschlag an: Hallertauer Landschaft GmbH & Co. KG
- Zuschlag am: 26.10.2020
- Summe: nicht veröffentlicht
- Angebote: nicht veröffentlicht

## Gewinner

- Hallertauer Landschaft GmbH & Co. KG, Mainburg

## Leistungsumfang

Der Sammlungsbau wird im Rahmen der Sanierung brandschutztechnisch ertüchtigt, die Infrastruktur sowie die technische Gebäudeausrüstung saniert bzw. weitgehend erneuert. Die Ausstellungen werden inhaltlich, medial und gestalterisch neu gestaltet oder aktualisiert und entsprechend den neu entwickelten Ausstellungsclustern im Sammlungsbau angeordnet. Sanierung Sammlungsbau: RA1.U.1.4. Interimsaußenanlagen — Teil 2.

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: nicht angegeben (EU-weit)
- Art des Auftrags: Bauleistung
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- Nachprüfung: Regierung von Oberbayern
- CPV-Code: 45112700-2
- CPV-Bezeichnung: [Landschaftsgärtnerische Arbeiten](https://vergabeweiser.de/cpv/45112700-landschaftsgaertnerische-arbeiten)
- Bekanntmachungs-ID: 798d1321-ff9d-4b0f-8999-0606ca8bd850

## Verlauf

- 09.02.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf mussten die Containeranlage aus dem Bereich der Cornaliusbrücke in den Museumshof umgesetzt werden. Für das Herrichten der Flächen waren zusätzliche Leistungen erforderlich. Im Leistungsumfang waren die Baustelleneinrichtung, der Ausbau, die Verladung und der Transport von Pflasterbelägen, der Ausbau, das Verladen und die Entsorgung von Separationsmassen und Altfundamenten, das Verfüllen von Hohlräumen sowie die Planierung der Flächen einschl. erforderlichem Kies. Diese Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 17.07.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf waren Erschwernisse beim Einbau von Plattenbelägen aufgetreten. Ebenso wurde der Einbau einer Rollrasenfläche im Rahmen der Museumseröffnung notwendig. Diese Leistungen waren nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 21.07.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · In Folge erheblicher Bauzeitverzögerungen war die Anmietung von Bodenlagerflächen in erheblichem Umfang außerhalb der beengten Flächen auf der Museumsinsel erforderlich. Der Lagerungszeitraum beginnt voraussichtlich im Sept. 2021 und endet im Mai 2022. Diese Leistungen waren nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 24.07.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Rahmen der Baufertigstellung und vorangehender Bauzeitverzögerungen hatte sich die Fundament- und Abdichtungsanordnung an den Lüftungstürmen so verändert, dass eine komplette Neuanordnung der Umfassung mit Betonfertigteilen ausgearbeitet werden musste. Dabei war eine deutlich kleinteiligere Anzahl und komplexere Ausführung an BFT`s erforderlich. Zudem wurden anteilig breitere Bereiche der Stufenanlage erfasst. Diese Leistungen waren nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 26.07.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Baufertigstellung wurde die Lieferung und der Einbau von entnehmbaren Absperrpollern (Bereich Corneliusbrücke) erforderlich. Zudem mussten Hohlräume unter der auskragenden Sockelplatte im umlaufenden Gebäudeanschluss mit Magerbeton verfüllt werden. Diese Leistungen waren nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 30.07.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf wurden zusätzliche Überwachungsmodule unterschiedlichster Bauarten zur Errichtung der Außenanlagen benötigt. Die Leistung wurde bereits mit Nachtrag 03 beauftragt. Mit dem gegenständlichen Nachtrag wurde die Differenz nachbeauftragt, um die korrekte Beauftragungssumme zu erreichen. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 01.08.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf wurden zusätzliche Leistungen für die Entsorgung von Asphaltbelägen erforderlich nachdem sich die Belastungsklasse des Bestandsmaterials und die Bearbeitungsgrenzen gegenüber der Leistungsbeschreibung geändert haben. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsumfang. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 07.08.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Für die Leitungsverlegung von TGA-Gewerken im Bereich der Hauseinführung (zwischen Treppenaufgang Gastro und ZNT), sowie für das Setzen der Unterflurverteiler im Außenbereich werden zusätzliche Leistungen erforderlich. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsumfang. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 08.08.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Um stehendes Wasser auf der Asphalttragschicht im Bereich des Überflurhydranten zu vermeiden musste diese nach Prüfung der Höhenlage im Umfeld der Schrankenanlage angepasst werden. Die gegenständliche Leistung umfasst das Fräsen der Tragschicht. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsumfang. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 09.08.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf waren zusätzliche Leistungen wie folgt entstanden: Um stehendes Wasser auf der Asphalttragschicht im Bereich des Überflurhydranten zu vermeiden musste diese nach Prüfung der Höhenlage im Umfeld der Schrankenanlage erneut angepasst werden. Zudem musste die Schranke nachträglich erhöht und ein zusätzliches Bedienpult eingebaut werden. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsumfang. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 22.08.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf waren diverse zusätzliche Leistungen erforderlich welche nicht im ursprünglichen Leistungsumfang beinhaltet waren. Die Nachtragsvereinbarung NV28 beinhaltet detailiert: -Kiesschicht liefern und einbauen, -Bordsteine liefern und einbauen, -Stahlwinkel, -Passstück Stahlwinkel, -Stahlplatte, -Beton zur Befestigung der Stahlplatte, -Gitterroste Steg ausbauen, - Bauschutt und Müll beräumen, -bauseitigen Kies einplanieren, sowie -Schotterschüttung liefern und einbauen. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 28.08.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf und vorbereitend zum Ausbau von Großexponaten (hier: Kulisse Bergwerk) wurde eine befestigte Trasse als Asphaltfläche nördlich des Giesereihofes erforderlich. Die Maßnahme beinhaltet folgende Teilleistungen: Kiesabstreu abziehen / Kiesabstreu verladen abtransportieren / Grasnarbe Rand ausbauen / Grasnarbe Rand verladen abtransportieren / Frostschutzkies liefern / Zulage Bodenausbau / Kleinflächen Kies überarbeiten / Provisorische Asphalttragschicht / Zulage Handeinbau Asphalt / Zulage Mehraufwand / Facharbeiter Müllberäumung und Radlader 18-37kw Müllberäumung. Diese zusätzliche Leistung war nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 01.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Zuge der Baufertigstellung und Eröffnung mussten Bestandsgeländer entlang der Ufermauer mit Maschendraht (Übersteigschutz) belegt werden. Die Leistung umfasst die Lieferung und Montage des Maschendrahtzauns, die Zwischenlagerung und Rücklieferung von Stahltrögen, sowie Mehraufwendungen für den nachträglichen Einbau. Diese zusätzliche Leistung war nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 05.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf wurde eine zusätzliche Gussasphaltrinne entlang einer Stufenanlage erforderlich da somit die Entwässerung im Längsgefälleverlauf deutlich verbessert wurde und die Betonfertigteile keine Beschädigungen durch das Verdichten mit der Walze erfahren. Mit zwischenzeitlich eingetretener Bauzeitverzögerungen waren zudem Materialpreissteigerungen für Asphaltbeläge eingetreten und Bestandteil dieses Nachtrags. Diese zusätzliche Leistung war nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 10.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf wurde eine zusätzliche Gussasphaltrinne entlang einer Stufenanlage erforderlich da somit die Entwässerung im Längsgefälleverlauf deutlich verbessert wurde und die Betonfertigteile keine Beschädigungendurch das Verdichten mit der Walze erfahren. Mit zwischenzeitlich eingetretener Bauzeitverzögerungen waren zudem Materialpreissteigerungen für Asphaltbeläge eingetreten und Bestandteil dieses Nachtrags. Der gegenständliche Nachtrag nimmt Bezug auf Nachtrag 031 (Nachtragsvereinbarung 031) und kommt nach baubetrieblicher Prüfung mit Nachtragsvereinbarung 032 ergänzend zur Beauftragung. Diese zusätzliche Leistung war nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 11.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf wurde eine zusätzliche Gussasphaltrinne entlang einer Stufenanlage erforderlich da somit die Entwässerung im Längsgefälleverlauf deutlich verbessert wurde und die Betonfertigteile keine Beschädigungendurch das Verdichten mit der Walze erfahren. Mit zwischenzeitlich eingetretener Bauzeitverzögerungen waren zudem Materialpreissteigerungen für Asphaltbeläge eingetreten und Bestandteil dieses Nachtrags. Der gegenständliche Nachtrag nimmt Bezug auf Nachtrag 031 (Nachtragsvereinbarung 031) und kommt nach baubetrieblicher Prüfung mit Nachtragsvereinbarung 033 ergänzend zur Beauftragung. Diese zusätzliche Leistung war nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 12.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · In Folge unvorhersehbarer Erschwernisse (z.B. Bodenaustausch von Tragschichten wg. Ausspülungen - händischer Rückbau entlang der Dichtwand), sowie wegen einer erheblich verlängerten Gesamtbauzeit, sind Mehraufwendungen mit Vergütungsanspruch entstanden. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 13.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Aufgrund baulicher Gegebenheiten vor Ort waren zusätzliche Leistungen erforderlich. Die gegenständliche Massenmehrung bezieht sich auf zurückliegende Nachträge. Solche waren in vorangehenden Bekanntmachungen bereits vor Mengenfeststellung veröffentlicht. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 17.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit NV31, NV31.1 und NV31.2 waren zusätzliche Leistungen wie folgt benannt: Im Bauverlauf wurde eine zusätzliche Gussasphaltrinne entlang einer Stufenanlage erforderlich da somit die Entwässerung im Längsgefälleverlauf deutlich verbessert wurde und die Betonfertigteile keine Beschädigungen durch das Verdichten mit der Walze erfahren. Mit zwischenzeitlich eingetretener Bauzeitverzögerungen waren zudem Materialpreissteigerungen für Asphaltbeläge eingetreten und Bestandteil dieser Nachträge. Mit dem gegenständlichen Nachtrag (NV31.3) wird die Abrechnungssumme gem. Schlussrechnung gegenüber den bisherigen Nachtragsvereinbarungen erfasst. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 18.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf wurden zusätzliche Maßnahmen bei der Öffnung eines Wurzelraums zu Interimsaußenanlagen im Realisierungsabschnitt 1 (Bereich Nord-Ost) erforderlich. Beinhaltet sind allgemeine Vorbereitungsarbeiten, Abbrucharbeiten, der Abbruch und Wiedereinbau von Böden, die Verwertung von Böden und Entsorgung von Stoffen, Belagsarbeiten, sowie die Ausstattung mit Schutzbügeln. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 19.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · In Folge erheblicher Bauzeitverzögerungen und fehlender Vorleistung (Rückbau BE Containeranlage) war der Einbau von Betonfertigteilen entlang der Westtrasse nicht termingerecht möglich. Die BFT mussten in Unterschleißheim zwischengelagert werden. Der gegenständliche Nachtrag beinhaltet Lager- und Transportkosen. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 24.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf wurden zusätzliche Leistungen für die Umfassung des Lüfterturms mit Mauerscheiben erforderlich. Der Abluftturm in der Böschung südlich des Treppenhauses TH8 musste mit Mauerscheiben umgeben werden, da die Tür hangaufwärts geöffnet werden muss. Zudem wurde die Böschung oberseitig mit einer Hecke umgeben. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 25.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf wurden zusätzliche Leistungen für die Erweiterung der Pflanzflächen entlang der Böschung zur Ufermauer (kleine Isar) erforderlich. Beinhaltet ist die Lieferung und Pflanzung von 850 Stück Symphoricarpos chenaulitii Hancock (Böschung Neigungsverhältnis 1:3) sowie die Lieferung und Pflanzung von 600 Stück Lonicera pileata (Böschung Neigungsverhältnis 1:3). Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 26.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf wurden zusätzliche Leistungen für den Einbau von Stahleinfassungen an Treppenabgängen im Museumsgarten erforderlich. Mit erhöhten Stahlkanten soll der Eintrag von Rollkies in den Treppenschacht verhindert werden. Beinhaltet sind Lieferung und Einbau von 15 lfm Fundament, Lieferung und Einbau von 15 lfm Stahlwinkel einschl. 3 Stück Eckausbildungen, sowie der Wiedereinbau seitlich gelagerten Materials. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 27.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Abschluss der Bauarbeiten wurden zusätzliche Leistungen für den Ausbau von Betonfundamenten erforderlich. Diese waren mit Errichtung der Containeranlage (Baustelleneinrichtung) auf der Ostseite eingebaut. Die Maßnahme beinhaltet den Aus- und Wiedereinbau des Bodens (ca. 220 m³), den Ausbau von 80 m³ Streifenfundamente und 240 m² Bodenplatte einschließlich Abtransport und Entsorgung, sowie die Kosten für Großgeräte. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 29.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Abschluss der Baumaßnahmen wurden zusätzliche Leistungen für dein Einbau von Papiereimern erforderlich. Die Maßnahme beinhaltet den Handaushub für 6 Stück Fundamente einschl. der anschließenden Wiederverfüllung, die Lieferung und den Einbau von 6 Stück Papiereimern mit Betonfundament, sowie die Lieferung und die Montage von 6 Stück Papiereimern zur Verdübelung auf Aspaltdeckschichten. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 01.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf mussten bereits eingebaute Schachtabdeckungen im Außenbereich erneuert werden. Bestandteil des gegenständlichen Nachtrags ist die Lieferung mit Aus- und Wiedereinbau von 2 Stück Schachtabdeckungen der Klasse D 400 aus Guss mit Lüftung, die Lieferung mit Aus- und Wiedereinbau von 2 Stück Schachtkonuse (Durchmesser 100 cm, Aufbauhöhe 30 cm), sowie die Lieferung mit Aus- und Wiedereinbau eines Schachtkonus mit Aufbauhöhe 60 cm. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 02.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Abschluss der Baumaßnahmen im Realisierungabschnitt 1 wurden zusätzliche Leistungen für die Fällung von Bäumen im Innenhof des Deutschen Museum erforderlich. Mit dieser Maßnahme wurde die Baustelleneinrichtung für den Realisierungsabschnitt 2 begonnen. Der gegenständliche Nachtrag beinhaltet neben Rodungsarbeiten auch die Prüfung der Brutvorgänge durch einen Ornitologen. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 03.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf waren zusätzliche Leistungen für den Höhenangleich des Brunnenschachts vor der Zufahrt zum Giesereihof erforderlich. Die Bestandshöhe lag ca. 60 cm unter der Oberkante des neuen Belags. Der Schachtaufbau ist eine Sonderfertigung und liegt in der Fahrspur mit entsprechenden statischen Anforderungen. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 08.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Erstellung der Außenflächen im Realisierungsabschnitt 1 wurde der Umzug der Baustelleneinrichtung in den Museumshof erforderlich. Zur Errichtung der Containeraufstellfläche waren zusätzliche Leistungen durch den AN Landschaftsbau erforderlich. Die Leistungen umfassen die Erdarbeiten in Vorbereitung zur Fundamenterstellung. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 11.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Fertigstellung im Realisierungsabschnitt 1 musste die Baustelleneinrichtungsfläche im Innenhof des Deutschen Museum freigeräumt werden. Ein Großexponat (Peltonturbine) wurde in den Bereich des Interimszugangs umgesetzt. Hierfür waren zusätzliche Leistungen für die Herstellung eines Fundamentrahmens erforderlich. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 13.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf waren zusätzlich Leistungen für die Herstellung des Böschungsverbaus neben und hinter der BMZ erforderlich. Die Umsetzung war auf Grund der Bearbeitung mit Autokran und wegen erheblicher Anteile händischer Bearbeitung (Zugänglichkeit) erschwert. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 16.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf waren zusätzliche Leistungen für die Anpassung eines Betonfertigteils im Abschluss der Stufenanlage (Schranke Boschbrücke) erforderlich. Die Anpassung wurde durch ein vorgefundenes Schachtbauwerk im Bestand verursacht und umfasst die Zuschnittarbeiten sowie alle Kran-, Verlade und Transportarbeiten. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 22.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf wurden zusätzliche Leistungen für die Herstellung von zwei zusätzlichen Kabelzugschächten im Außenbereich (Museumsgarten) erforderlich. Mit dieser Maßnahme wird die Verbindung RA1 und RA2, die Verkabelung der Schiffe im Museumsgarten, sowie die Einspeisung von Veranstaltungsanschlüssen am Abgang des kinderreichs ermöglicht. Die Leistung beinhaltet die Lieferung und den Einbau von zwei Kabelzugschächten (140/80/108cm) einschl. aller Erdarbeiten. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht im Umfang der bisherigen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 23.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Verlauf der Bauausführung waren zusätzliche Leistungen für die nachträgliche Überarbeitung des Böschungsbereichs zwischen Stufenanalge und Boschbrücke erforderlich geworden. Dieser zusätzliche Bearbeitungsbereich war nicht im ursprünglichen Bearbeitungsumgriff enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 24.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Baufertigstellung wurden zusätzliche Leistungen für die nachträgliche Anordnung von Sicherheitsbeleuchtungsschildern mit Reinigung der Leuchtengläser erforderlich. Gesamt mussten 30 Stück Einzelschilder mit 40 mm Durchmesser montiert werden. Diese Leistung war nicht im Umfang der ursprünglichen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 25.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Baufertigstellung wurden zusätzliche Leistungen für die nachträgliche Erstellung eines Fundaments im Außenbereich erforderlich. Die Vorleistung wird erforderlich um ein Großexponat (Kaplanturbine) im Museumsgarten auszustellen. Diese Leistung war nicht im Umfang der ursprünglichen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 29.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Baufertigstellung wurden zusätzliche Leistungen für die Errichtung von entnehmbaren Fahrradanlehnbügel (11 Stück Flachstahl verzinkt), für die Pflanzung zusätzlicher Heckenpflanzen (65 Stück Carpinus betulus, Höhe 150-175 cm) im Böschungsbereich des Treppenhaus TH8, sowie für die Verkleidung eines Hydranten erforderlich. Diese Leistungen waren nicht im Umfang der ursprünglichen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 30.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Rahmen der Baufertigstellung und Abarbeitung von Restleistungen im Außenbereich waren nach Eröffnung zusätzliche Maßnahmen für den Sicht- und Zutrittsschutz von Teilflächen erforderlich. Die Maßnahme beinhaltet die Lieferung, die Montage, das Umsetzen und den Rückbau von Bauzäunen. Diese Leistungen waren nicht im Umfang der ursprünglichen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 31.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · In Folge erheblicher Bauverzögerungen entstanden Mehrvergütungsansprüche, da Materialien nicht termingerecht auf die Baustelle geliefert werden konnten. Mit dem gegenständlichen Nachtrag werden zusätzliche Leistungen für Lagerkosten von Material auf dem Betriebsgelände des AN, sowie zusätzliche Leistungen für gesonderte Anfahrten abgegolten. Diese Leistungen waren nicht im Umfang der ursprünglichen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 06.11.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Baufertigstellung wurden zusätzliche Leistungen für die Überarbeitung der provisorischen Belagsfläche im Bereich der Boschbrücke Ostseite am Bestandsgebäude erforderlich. Diese Leistungen waren nicht im Umfang der ursprünglichen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 07.11.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Baufertigstellung wurden zusätzliche Leistungen für die Herstellung von Kleinflächen Asphalt im Bereich der Boschbrücke und im Gießereihof erforderlich. Diese Leistungen waren nicht im Umfang der ursprünglichen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 10.11.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Baufertigstellung wurden zusätzliche Leistungen für die Fertigung, Lieferung und Montage von 2 Stück Betonfertigteilen (Rampenstück für die Bestandstreppe im Museumsgarten zu Terrasse der Luft- und Raumfahrt) erforderlich. Diese Leistungen waren nicht im Umfang der ursprünglichen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 12.11.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Baufertigstellung des Realisierungsabschnitt 1 wurden zusätzliche Leistungen für die Lieferung und den Einbau von Pollern erforderlich. Die im Bestand befindlichen Poller waren im Bauverlauf zerstört. Diese Leistungen waren nicht im Umfang der ursprünglichen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 13.11.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Baufertigstellung waren zusätzliche Leistungen für die Errichtung von 3 Stück Fundamente für Sitzbänke im Außenbereich erforderlich. Die Maßnahme umfaßt Kosten für die Baustelleneinrichtung, den Einbau von Betonleistensteinen auf Beton, die Lieferung und Montage von Betonfertigteilen, die Verfüllung mit Oberboden, die Rasenansaat, sowie die Beseitigung von Flurschäden nach Beendigung der Arbeiten. Diese Leistungen waren nicht im Umfang der ursprünglichen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 15.11.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Baufertigstellung waren zusätzliche Leistungen für Anschlussarbeiten an die Lüftungstürme erforderlich. Aufgrund der gerundeten Verläufe mit zusätzlichen Erschwernissen wie Flanschleisten der Abdichtung war es nicht möglich die Betonfertigteile so exakt zu produzieren, dass diese ohne deutliche Fuge an die Lüftungstürme anstehen. Hierbei kam eine Metallverblendung mit Fugenverguss zur Ausführung. Mit Bestandteil des gegenständlichen Nachtrags sind neun Stück Gehstufen um Besuchern mit eingeschränkter Mobilität das Betreten der Stufenanlage zu ermöglichen. Diese Leistungen waren nicht im Umfang der ursprünglichen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 17.11.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Baufertigstellung waren zusätzliche Leistungen bezüglich Geländer und Geländerfüllungen als Sicherung gegen die Isar erforderlich. Die Maßnahme umfasst den Rückbau und die Entsorgung des Maschendrahtzauns im Bestand, die Werk- und Montageplanung einschl. statischem Nachweis, Geländerpfosten einschl. Querholmen, sowie 373 lfm Edelstahlnetz für 19 Netzfelder in Lieferung und Montage. Diese Leistungen waren nicht im Umfang der ursprünglichen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 19.11.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Baufertigstellung wurden zusätzliche Leistungen für die Herstellung von zwei Stelenfundamenten im öffentlichen Gehbahnbereich erforderlich. Dazu ist die Erlangung einer verkehrsrechtlichen Anordnung und entsprechender Aufwand an Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Die Leistung beinhaltet den Abbruch des Bestands, die Erstellung des Fundaments und die Wiederherstellung des Bestands an den betreffenden Stelen. Diese Leistung war nicht im Umfang der ursprünglichen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.
- 20.11.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Baufertigstellung waren zusätzliche Leistungen für die Ergänzung von Seilnetzen als Absturzsicherung erforderlich. Im Bereich Gießereihof wurde der Bauzaun als Absperrung bis zum Abschluss des Realisierungsabschnitt 2 nach hinten versetzt. Dadurch verblieb der Mauerzaunbereich zu Isar ungesichert und musste im Umfang dieses Nachtrags berücksichtigt werden. Diese Leistung war nicht im Umfang der ursprünglichen Beauftragung enthalten. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen.

## Häufige Fragen

**Wer hat den Auftrag bekommen?**
Den Zuschlag hat Hallertauer Landschaft GmbH & Co. KG erhalten.

## Weitere Zuschläge

- [TPA.STS.649.002 Grafik Illustration](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/tpasts649002-grafik-illustration-8e0a3244) · Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik · Zuschlag 10.12.2025 an Einzelunternehmen aus München · 5 Angebote
- [TPA.KM1.649.001 Grafik Illustration](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/tpakm1649001-grafik-illustration-34191aaa) · Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik · Zuschlag 10.12.2025 an Einzelunternehmen aus Berlin · 4 Angebote
- [Tief- und Landschaftsbauarbeiten](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/tief-und-landschaftsbauarbeiten-7c9cdc82) · Stadt Augsburg · Zuschlag 26.11.2025 an GZIMI Garten- und Landschaftsbau GmbH · 8 Angebote
- [Herstellung der Freianlagen BA 1.2 Landschaftsbauarbeiten Hort und Quartiersunterkunft, Pflanzarbeiten Hort, Grundschule, Quartiersunterkunft u. Stellplätze Hunsrückstraße, DIN 18915-18920 - 25 E 030](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/herstellung-der-freianlagen-ba-12-landschaftsbauarbeiten-hort-und-c7379609) · Stadt Regensburg · Zuschlag 05.06.2025 an Dobsch Bau GmbH · 1 Angebot
- [Kongresshalle / Baumschutzmaßnahmen (grundsätzliche Nutzbarmachung und Substanzerhalt)](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/kongresshalle-baumschutzmassnahmen-grundsaetzliche-nutzbarmachung-und-6f0328a1) · Stadt Nürnberg, Projektbaudienststelle Kulturgroßbauprojekte · Zuschlag 23.07.2024 an Einzelunternehmen aus Hohenfels · 6 Angebote
- [Landschafts- und Wegebauarbeiten mit Ausstattung](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/landschafts-und-wegebauarbeiten-mit-ausstattung-bf00dc26) · Landkreis Augsburg - Vergabestelle · Zuschlag 01.03.2024 an HBW Höfle & Wohlrab Bau GmbH · 10 Angebote

## Von hier aus weiter

- [Öffentliche Ausschreibungen in München](https://vergabeweiser.de/region/bayern/muenchen): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/deutsches-museum-von-meisterwerken-der-naturwissenschaft-und-technik): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle
- [Vergabearten](https://vergabeweiser.de/wissen/vergabearten): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 20.11.2024, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 03.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fra1u14-interimsaussenanlagen-ra1-teil-2-nv17-na16-798d1321

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=b8a60dc7-8d29-4035-81cb-f7533e0998ef. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/ra1u14-interimsaussenanlagen-ra1-teil-2-nv17-na16-798d1321