# RA1.430.01 Raumlufttechnik (NV71 - NA95) Zuschlag erteilt Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik… hat den Auftrag für Sanitär, Heizung, Klima in München am 05.10.2017 vergeben, Zuschlag an ENGIE Deutschland GmbH. - Auftraggeber: [Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR)](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/deutsches-museum-von-meisterwerken-der-naturwissenschaft-und-technik-adoer) - Was: Sanitär, Heizung, Klima: RA1.430.01 Raumlufttechnik (NV71 - NA95) - Wo: München, Bayern - Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt. - Laufzeit: 25.09.2017 bis 30.04.2020 - Zuschlag an: ENGIE Deutschland GmbH - Zuschlag am: 05.10.2017 - Summe: nicht veröffentlicht - Angebote: nicht veröffentlicht ## Gewinner - [ENGIE Deutschland GmbH](https://vergabeweiser.de/unternehmen/engie-deutschland-gmbh-muenchen), München ## Leistungsumfang Der Sammlungsbau wird im Rahmen der Sanierung brandschutztechnisch ertüchtigt, die Infrastruktur sowie dietechnische Gebäudeausrüstung saniert bzw. weitgehend erneuert. Die Ausstellungen werden inhaltlich, medial und gestalterisch neu gestaltet oder aktualisiert und entsprechend den neu entwickelten Ausstellungsclusternim Sammlungsbau angeordnet. Sanierung Sammlungsbau: RA1.430.01 Raumlufttechnik. ## Angaben laut Bekanntmachung - Verfahren: nicht angegeben (EU-weit) - Art des Auftrags: Bauleistung - Geschätzter Wert: nicht angegeben - Nachprüfung: Regierung von Oberbayern - CPV-Code: 45331210-1 - CPV-Bezeichnung: [Installation von Lüftungsanlagen](https://vergabeweiser.de/cpv/45331210-installation-von-lueftungsanlagen) - Bekanntmachungs-ID: 8931df6e-f27f-4ebc-bd75-6b2b805d2a4c ## Verlauf - 13.07.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Abschluss der Hochbauplanung von Türen (2021) wurden die Schnittstellen der Ansteuerung für den Spülbelüftungsbetrieb bei der TGA (Gewerk Lüftung) neu verortet. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis aus 2017. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 16.07.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Zuge der Begehung zur Abnahme der Brandschutzklappen wurden durch den Sachverständigen, zur Sicherstellung der Zugänglichkeit von Brandschutzklappen in der RLT-Zentrale (2.UG der Luft- und Raumfahrthalle), Wartungsbühnen gefordert. Diese zusätzliche Leistung ist zur Fertigstellung der Anlagen einschl. der Sicherstellung der Betriebsfähigkeit erforderlich und war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 17.07.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf wurden zusätzliche Leistungen an der RLT-Anlage E 6 (Staplerladestation), sowie an der RLT-Anlage E 10 (Hauptturm) erforderlich. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 18.07.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · In Folge erheblicher Bauzeitverzögerungen mussten Einbauteile wie Brandschutzklappen und Volumenstromregler sowie Kanalteile auf der Baustelle zwischengelagert werden. Das Material wurde entspr. den vorhandenen Möglichkeiten geschützt, eine Verunreinigung (Staub, Schmutz, Schimmel) konnte dennoch augenscheinlich nicht verhindert werden. Aufgrund der aktuellen Marktsituation war die die Reinigung der Bauteile die wirtschaftlichere Lösung. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 21.07.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Während der Coronapandemie entstanden dem Auftragnehmer Mehrkosten zur Einhaltung der Hygienerichtlinien. Gemäß den Vorgaben des Erlasses des Bundesministeriums des Innern vom 20.Juni 2020 sind die Mehrkosten zu vergüten. Die gegenständliche Auftragsänderung umfasst den Zeitraum KW02/2021 bis KW35/2021. - 24.07.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Während der Coronapandemie entstanden dem Auftragnehmer Mehrkosten zur Einhaltung der Hygienerichtlinien. Gemäß den Vorgaben des Erlasses des Bundesministeriums des Innern vom 20.Juni 2020 sind die Mehrkosten zu vergüten. Die gegenständliche Auftragsänderung umfasst den Zeitraum KW36/2021 bis KW13/2022. - 30.07.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Das Gestaltungskonzept der Ausstellung Musik im Raumbereich C hatte im Planungsverlauf einen Farbanstrich der Wände abgestimmt. Quellluftauslässen innerhalb dieser Wandflächen konnten aus gestalterischen Gründen nicht im Farbton RAL 9010 gem. Ausschreibung verbleiben. Der planerische Mehraufwand zur Abstimmung mit den beteiligten Firmen ist Gegenstand dieses Nachtrags. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 31.07.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Auf Grund der Fortschreibung der Ausführungsplanungen und den daraus erforderlichen Änderungen und Anpassungen sind, zusätzlich zu den im LV enthaltenen Materialien, Leistungen erforderlich gewesen. Solche Leistungen umfassen den technisch notwendigen Wechsel "normaler" PPS Kanäle zu leitfähigen PPS Kanälen, den Bedarf an Gefahrstoffschränken, und den Einbau von Sonderabluftsystemen (z.B. Staplerladeraum). Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 02.08.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf wurde die zusätzliche "Ausfädelung" eines Entrauchungskanals (600 x 300 mm mit Brandschutzverkleidung), sowie eines RLT-Kanals (600 x 300 mm in Edelstahl) am Treppenhaus TH4 erforderlich. Im Leistungsumfang war die Werk- und Montageplanung sowie die Material- und Montagekosten beinhaltet. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 06.08.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Zuge der Bauausführung kam es zu Störungen im Bauablauf. Aufgrund nicht rechtzeitig erbrachter Vorunternehmerleistungen konnte der Auftragnehmer mit den geschuldeten Leistungen erst verspätet beginnen und es kam im weiteren Verlauf der Abwicklung der Baumaßnahme zu Unterbrechungen. Infolge von eingetretenen Störungen wurde eine Neuordnung des Bauablaufes vorgenommen. Gegenstand diesers Nachtrags sind Merhaufwendungen im Zeitraum 30.04.2020 bis 01.04.2022. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 07.08.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf wurden zusätzliche Leistungen für Einbauteile in die RLT-Anlagen (Anlagengruppen D2, C2 und E4) erforderlich. Aufgrund der nachgeführten AFU-Planung und Vorgaben zum Explosionsschutz müssen einzelne Bauteile mit der erforderlichen Explosionsschutzklasse ausgeführt werden. Zum Zeitpunkt der LV-Erstellung lagen diese Anforderungen noch nicht vor. Gegenstand des Nachtrags sind die Mehrkosten auf Grundlage dieser Anforderungen. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 09.08.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · In Folge erheblicher Bauzeitverzögerungen und fehlender Vorleistungserfüllung waren behindernde Umstände im Bauablauf RLT gegeben. Zudem konnte die übliche Baufreiheit nicht hergestellt werden, so dass eine höhere Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Gewerke eingetreten war. Dem Auftragnehmer entstanden zusätzliche Leistung gegen Nachweis welche nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis waren. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 22.08.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · In Folge erheblicher Bau- und Fertigstellungsverzögerungen war der Betrieb der Anlagen durch den Anlagenerrichter für die Zeit nach der Eröffnung erforderlich. Die Maßnahme beinhaltet die Durchführung der Betreiberaufgaben an raumlufttechnischen Anlagen im Zeitraum KW 27 bis KW36 2022. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 29.08.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der RLT-Anlagen am Eröffnungswochenendes wurde für die Präsenz eines Servicetechnikers vor Ort (Einsatzzeiten Do. bis So. jeweils 8-18 Uhr) erforderlich. Darüber hinaus wurde der Zeitraum zwischen 18 und 8 Uhr des Folgetages durch eine Rufbereitschaft besetzt. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 03.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Zur Fertigstellung der Spülbelüftungsanlage musste ein verbliebener Spalt zwischen Druckentlastungsklappe und Wanddurchbruch verschlossen werden. Die Maßnahme war nicht im Leistungsumfang Hochbau vorgesehen und wurde, zur Vermeidung von Verzögerungen und Fertigstellung der Vorhangfassade, durch den AN Lüftungsanlagen ausgeführt. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 10.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · In Folge erheblicher Störungen im Bauverlauf und fehlender Vorleistungserfüllung waren zusätzliche Leistungen begründet auf Produktivitätsverlusten und Stillstandszeiten angefallen. Der vorliegende Nachtrag ist baubetrieblich auf Richtigkeit geprüft und beinhaltet ausschließlich nachweisbare Leistungen im Zeitraum 20.12.2018 bis 02.12.2021. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 11.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Nach Abstimmung mit dem Prüfsachverständigen kann die Nachströmung der Entrauchung für die RLT-Zentrale nicht wie geplant über die Anlage MNA2 erfolgen. Die Nachströmung muss durch zusätzliche Maßnahmen über eine natürliche Nachströmung der Außenluft realisiert werden. Hierfür wurden vier weitere Nachströmklappen sowie Aufwendungen für die Anpassung der M&W-Planung und für die Übernahme in die Bestandsdokumentation erforderlich. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 12.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Für das neue provisorische Eingangsgebäude muss die Außenluftansaugung sichergestellt werden. Mit Fortschreibung der Planung konnte ein ursprünglich geplanter Ansaugturm durch einen speziellen Ansaugbogen ersetzt werden. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 13.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Fortschreibung der Planung und Anforderung werden zusätzlich EX-geschützte Rauchmelder an Brandschutzklappen für die Sonderabluft der Labore erforderlich. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 18.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · In Folge geometrischer Zwänge bei der Abluftführung im Bestand wurden zusätzliche Brandschutzklappen für fetthaltige Abluft erforderlich. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 20.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · In Folge erheblicher Bau- und Fertigstellungsverzögerungen war der Betrieb der RLT-Anlagen durch den Anlagenerrichter für die Zeit nach der Eröffnung erforderlich. Diese Maßnahme zur Durchführung der Betreiberaufgaben war mit vorangehenden Nachträgen dargestellt. Der Gegenständliche Nachtrag beinhaltet zusätzliche Leistungen für angefallene Wartungsarbeiten der Anlage G1 (Ausstellungsbereich Musik) innerhalb des Zeitraums Errichterbetrieb. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 24.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · In Zusammenhang mit der Museumseröffnung war die vorzeitige, provisorische Inbetriebnahme der RLT-Anlage E3 erforderlich. Entsprechend den Prüfprotokollen der SV-Abnahmen wurden zusätzliche Leistungen für die erneute Reinigung des Zentralgeräts erforderlich. Die Verschmutzungen sind auf andauernde, staubintensive Arbeiten in Folge erheblicher Bauzeitverzögerungen einzelner Gewerke zurückzuführen. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 25.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf waren zusätzliche Leistungen für die etappenweise Inbetriebnahme von Komponenten der KVS-Systeme und von Befeuchtern bei den Lüftungsgeräten erforderlich. Dadurch war die Sicherstellung der Eröffnung im Juli 2022 gewährleistet. Eine anlagenweise Inbetriebsetzung (ohne provisorischen Interimsbetrieb) der RLT-Anlagen war unter den gegebenen Terminzielen nicht möglich. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 26.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Entgegen der ursprünglichen Beauftragung wurden Maßnahmen zur Schallmessung der Anlage G1 (Raumbereich Musiksaal und Orchesterinstrumente) außerhalb der Museumsöffnungszeiten (Nachtschicht) erforderlich. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 27.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Zur Sicherstellung der Prüftermine mit den Sachverständigen und zur Sicherstellung der Eröffnung im Juli 2022 waren zusätzliche Leistungen für den Auftragnehmer RLT erforderlich. Die Ventilatoren waren bislang nicht betriebsfertig verkabelt. Die Funktion von sicherheitsrelevanten Anlagen war jedoch Voraussetzung für die Eröffnung des Museum. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 29.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · In Zusammenhang mit der Museumseröffnung (Realisierungsabschnitt 1) im Juli 2022 waren zusätzliche Verkabelungsleistungen erforderlich. Hiervon sind die Volumenstromregler für Digestoren und Laborräume in der Ausstellung Chemie (RLT-Anlage D1) betroffen. Die Leistungsabgrenzung zwischen AN RLT-Technik und AN Laboreinrichtung war zu definieren um die Inbetriebnahme nicht weiter zu verzögern. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 02.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Zur Sicherstellung der Eröffnung und der im Vorfeld erforderlichen Prüfung der Entrauchungsanlagen durch den Sachverständigen waren zusätzliche Leistungen für Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines Frequenzumformers erforderlich. Ein im Bestand verlegtes Kabel konnte nicht den ursprünglich erforderlichen Querschnitt aufweisen. Die Maßnahme beinhaltet ebenso die erforderlichen Isolationsmessungen. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 09.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Zuge der fortgeschriebenen Hochbauplanung wurden zusätzliche Leistungen zur Ansteuerung von Spülbelüftungsanlagen an drei Türen erforderlich. Der gegenständliche Nachtrag beinhaltet die Nachprogrammierung, zusätzliche Verkablungsarbeiten, sowie die Inbetriebnahme einschl. der erforderlichen Messungen. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 11.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf wurden zusätzliche Leistungen für die Steuerung der Rauchschutzdruckanlage erforderlich. Diese sollte Aufgaben aus der Einbruchsicherung übernehmen. Die zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 13.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Rahmen der Baufertigstellung des Realisierungsabschnitts 1 mussten Beschädigungen an L90-Verkleidungen (RLT-Kanäle 2. UG Luft- und Raumfahrthalle) ausgebessert werden. Die Ausbesserung war zur Sicherstellung der brandschutztechnischen Anforderungen zwingend erforderlich. Die zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 16.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Rahmen der Abnahme waren zusätzliche Leistungen für die Drehung eines RLT-Kanalabschnitts im Deckenbereich erforderlich. Durch dieser Maßnahme wurde für Abhilfe bei Zugerscheinungen im Bereich des Vorbereitungslabors (Ausstellungsbereich Chemie WT 1.OG) gesorgt. Die zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 22.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · In Folge des vorangehenden Errichterbetriebs von RLT-Anlagen werden zusätzliche Leistungen für den Austausch von Lüftungsfiltern erforderlich. Die Filter waren betriebsbedingt verschmutzt und wurde im Rahmen der ordentlichen Abnahme und Übergabe erneuert. Die zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 23.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf musste die Ansteuerung für die Beleuchtung der Digestorien im Bereich der Labore (Ausstellung Chemie) nachprogrammiert werden. Die zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 24.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · In Folge des vorangehenden Errichterbetriebs von Dampfbefeuchteranlagen werden zusätzliche Leistungen für Wartungsarbeiten erforderlich. Die Wartung ist Voraussetzung der Übergabe von RLT-Anlagen an den Nutzer. Die zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 25.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Verlauf der Baufertigstellung waren zusätzliche Leistungen für die wiederholte Reinigung der RLT-Anlage E1 erforderlich. Die Verschmutzungen waren trotz Schutzmaßnahmen durch Verursachung Dritter eingetreten und mussten zur Sicherstellung der hygienischen Anforderungen und zur terminlichen Sicherstellung des Inbetriebnahmeprozesses zwingend beseitigt werden. Die zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 29.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Verlauf der Baufertigstellung waren zusätzliche Leistungen für die wiederholte Reinigung der RLT-Anlage im Kinderreich erforderlich. Die Verschmutzungen waren in Folge des mittlerweile ca. 1 Jahr andauernden Errichterbetriebs entstanden. Zur Sicherstellung der hygienischen Anforderungen und zur terminlichen Sicherstellung des Übergabeprozesses mussten die Verschmutzungen zwingend beseitigt werden. Die zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 30.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Rahmen der Abnahme des Gewerks RLT-Arbeiten wurden zusätzliche Leistungen für die den höheren Detailierungsgrad von Bezeichnungsschilder an RLT-Kanälen erforderlich. Zusätzlich zur Luftart mit Luftrichtungsangabe sollen die RLT-Leitungen mit Informationen zur Anlagennummer und Anlagenbezeichnung erhalten. Mit dieser Maßnahme wird ein schnelleres und einfacheres Identifizieren der Leitungen im Zuge der Instandhaltung und Wartung erreicht. Die zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 31.10.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Prüfung durch den Sachverständigen wurde festgestellt, dass ein Kanalrauchmelder die Spülbelüftungsanlage für die Treppenhäuser TH13b und TH14b blockiert. Durch die erforderliche Anpassung der Software entstanden zusätzliche Leistungen im Umfang dieses Nachtrags. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 06.11.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Rahmen der Inbetriebnahme und des weiteren Betriebs der RLT-Anlagen wurden zusätzliche Leistungen für den Bereich der Musik erforderlich. Die Maßnahme umfasst die Überprüfung der Befeuchter auf Fehlfunktionen, allgemeine Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im laufenden Betrieb, sowie einzelne Noteinsätze zur Aufrechterhaltung der Betriebsfunktion. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 07.11.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Baufertigstellung wurden zusätzliche Entsorgungsleistungen im Zuge der Reinigung von RLT-Zentralen erforderlich. Neben den zu erwartenden Verschmutzungen waren Restmaterialien Dritter durch den AN RLT-Anlagen zu entsorgen. Die Restmaterialien wurden trotz Bekanntgabe der Reinigungsarbeiten und Aufforderung zur Müllentsorgung nicht durch den/die Verursacher beseitigt. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 10.11.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Rahmen der Abnahme von Raumlufttechnischen Anlagen wurden zusätzliche Leistungen für die Erstellung von zwei Revisionsöffnungen in Promatleitungen erforderlich. Die Öffnungen sollen erstellt werden, um an zwei Stellen den Zustand der Entrauchungsleitungen kontrollieren zu können (Risikominimierung im Schadensfall). Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 12.11.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Bauverlauf waren zusätzliche Leistungen für den Austausch von Lüftungskanälen (Lage: Südtrakt, 1.UG, Technikspange) nach Beschädigung durch Dritte erforderlich. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 13.11.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · In Abhängigkeit des Baufortschritts wurden zusätzliche Leistungen durch den Wechsel von Material-, Mannschafts- und Bürocontainern erforderlich. Die Maßnahme umfasst den Standortwechsel von Materialien, Möbeln und Büroausstattungen durch das Personal des Auftragnehmers. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 15.11.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit Baufertigstellung waren zusätzliche Leistungen für den Einbau eines Volumenstromreglers erforderlich. Mit dem gegenständlichen Nachtrag sind zudem die Stundenlohnleistungen für die Elektroinst. sowie Leistungen der Bauüberwachung berücksichtigt. Diese zusätzliche Leistung war nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 19.11.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Rahmen der Schlussrechnungsprüfung wurden anerkennenswerte zusätzliche Leistungen mit dem gegenständlichen Nachtrag abgegolten. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 18.07.2025: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Verlauf der Baufertigstellung waren zusätzliche Leistungen für die gebrauchsfähige Ertüchtigung bestehender Gitterrostbühnen entlang der Achse SB9. Der gegenständliche Nachtrag umfasst Klapproste, Geländer, Steigleitern und Fußleisten. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. - 24.07.2025: Vertragsänderung veröffentlicht · Mit NV 084 / 085 waren Mehraufwendungen in Folge erheblicher Bau- und Fertigstellungsverzögerungen für den Betrieb der Anlagen durch den Anlagenerrichter im Zeitraum nach der Eröffnung benannt. Die Maßnahme beinhaltete die Durchführung der Betreiberaufgaben an raumlufttechnischen Anlagen zwischen KW 27 und KW36 2022. Der gegenständliche Nachtrag umfasst darüber hinausehende Leistungen im Rahmen der Schlussrechnung. Diese zusätzlichen Leistungen waren nicht Bestandteil im ursprünglichen Leistungsverzeichnis. Ein Wechsel des Auftragnehmers im Rahmen einer Neuausschreibung kann aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht erfolgen und wäre mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden gewesen. ## Häufige Fragen **Wer hat den Auftrag bekommen?** Den Zuschlag hat ENGIE Deutschland GmbH erhalten. ## Weitere Zuschläge dieses Auftraggebers - [TPB.392.01 Gerüstarbeiten-Raumgerüste (NV17-NA18)](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/tpb39201-geruestarbeiten-raumgerueste-nv17-na18-f4964c0c) · Zuschlag 28.09.2026 an Lehner Gerüsttechnik GmbH - [TPB.429.02 Provisorische Heizungsanlage für Baubeheizung (NV02 - NA03)](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/tpb42902-provisorische-heizungsanlage-fuer-baubeheizung-nv02-na03-e42a1b91) · Zuschlag 22.07.2024 an Stingl GmbH - [NK.747.01 SiGeKo (NV004 - NA004)](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/nk74701-sigeko-nv004-na004-3efb5f06) · Zuschlag 27.02.2024 an KSM Baumanagement GmbH - [NK.746.01 Brandschutzplanung (NV020 - NA021)](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/nk74601-brandschutzplanung-nv020-na021-1ce0e9cd) · Zuschlag 27.02.2024 an KERSKEN + KIRCHNER GmbH - [NK.735.01 Leistungen der Tragwerksplanung (NV41 - NA47 TPA)](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/nk73501-leistungen-der-tragwerksplanung-nv41-na47-tpa-e60840ed) · Zuschlag 23.02.2024 an Planungsgruppe: Brachmann Gesellschaft für vernetzte Bauberatung mbH - henke rapolder frühe Ingenieurgesellschaft mbH - [TPB.311.02 Baumeister I (NV012-NA014)](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/tpb31102-baumeister-i-nv012-na014-d50cd640) · Zuschlag 06.02.2024 an Pfeiffer Baugesellschaft m.b.H. ## Von hier aus weiter - [Öffentliche Ausschreibungen in München](https://vergabeweiser.de/region/bayern/muenchen): Offene Ausschreibungen aller Branchen - [Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik (AdöR)](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/deutsches-museum-von-meisterwerken-der-naturwissenschaft-und-technik-adoer): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle - [Vergabearten](https://vergabeweiser.de/wissen/vergabearten): Wissen: Ablauf und Begriffe Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 24.07.2025, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 01.11.2026. Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fra143001-raumlufttechnik-nv71-na95-8931df6e --- Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=c4c933fc-126c-4d29-85da-dec99e3d81a8. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/ra143001-raumlufttechnik-nv71-na95-8931df6e