# Qualitätssteigerung Gastronomie und Beherbergung Hotel Am Markt in Ehrenfriedersdorf

Abgelaufen

STADTBAU GmbH Ehrenfriedersdorf hat einen Auftrag für Bauleistungen in Ehrenfriedersdorf ausgeschrieben. Die Angebotsfrist endete am 15.12.2025. Bisher kein Ergebnis gefunden.

- Auftraggeber: STADTBAU GmbH Ehrenfriedersdorf
- Was: Bauleistungen allgemein: Qualitätssteigerung Gastronomie und Beherbergung Hotel Am Markt in Ehrenfriedersdorf
- Wo: Ehrenfriedersdorf, Erzgebirgskreis, Sachsen
- Bis wann: Angebotsfrist 15.12.2025, 15:00 Uhr
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Vergabeunterlagen: https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/STADTBAU%2520GmbH%2520Ehrenfriedersdorf/3296380
- Vergabeplattform: [evergabe.de](https://vergabeweiser.de/plattform/evergabe)

## Leistungsumfang

a) Auftraggeber: Los 1, Baumeisterarbeiten: Offizielle Bezeichnung: STADTBAU GmbH Ehrenfriedersdorf; Straße, Hausnummer: Max-Wenzel-Straße 9; Postleitzahl: 09427; Ort: Ehrenfriedersdorf; Land: DE; Telefon: [Nummer entfernt]; Fax: [Nummer entfernt]; E-Mail: info@stadtbau-ehrenfriedersdorf.de Los 2, Maler- und Bodenbelagsarbeiten: Offizielle Bezeichnung: STADTBAU GmbH Ehrenfriedersdorf; Straße, Hausnummer: Max-Wenzel-Straße 9; Postleitzahl: 09427; Ort: Ehrenfriedersdorf; Land: DE; Telefon: [Nummer entfernt]; Fax: [Nummer entfernt]; E-Mail: info@stadtbau-ehrenfriedersdorf.de Los 3, Tischlerarbeiten: Offizielle Bezeichnung: STADTBAU GmbH Ehrenfriedersdorf; Straße, Hausnummer: Max-Wenzel-Straße 9; Postleitzahl: 09427; Ort: Ehrenfriedersdorf; Land: DE; Telefon: [Nummer entfernt]; Fax: [Nummer entfernt]; E-Mail: info@stadtbau-ehrenfriedersdorf.de Los 4, Klempnerarbeiten / Sanitärinstallation: Offizielle Bezeichnung: STADTBAU GmbH Ehrenfriedersdorf; Straße, Hausnummer: Max-Wenzel-Straße 9; Postleitzahl: 09427; Ort: Ehrenfriedersdorf; Land: DE; Telefon: [Nummer entfernt]; Fax: [Nummer entfernt]; E-Mail: info@stadtbau-ehrenfriedersdorf.de Los 5, Elektroinstallation: Offizielle Bezeichnung: STADTBAU GmbH Ehrenfriedersdorf; Straße, Hausnummer: Max-Wenzel-Straße 9; Postleitzahl: 09427; Ort: Ehrenfriedersdorf; Land: DE; Telefon: [Nummer entfernt]; Fax: [Nummer entfernt]; E-Mail: info@stadtbau-ehrenfriedersdorf.de Los 6, Hotelküche: Offizielle Bezeichnung: STADTBAU GmbH Ehrenfriedersdorf; Straße, Hausnummer: Max-Wenzel-Straße 9; Postleitzahl: 09427; Ort: Ehrenfriedersdorf; Land: DE; Telefon: [Nummer entfernt]; Fax: [Nummer entfernt]; E-Mail: info@stadtbau-ehrenfriedersdorf.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur schriftlich abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag nach VOB - Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Los 1, Baumeisterarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Hotel Am Markt; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 1; Postleitzahl: 09427; Ort: Ehrenfriedersdorf; Land: DE Los 2, Maler- und Bodenbelagsarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Hotel Am Markt; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 1; Postleitzahl: 09427; Ort: Ehrenfriedersdorf; Land: DE Los 3, Tischlerarbeiten: Offizielle Bezeichnung: Hotel Am Markt; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 1; Postleitzahl: 09427; Ort: Ehrenfriedersdorf; Land: DE Los 4, Klempnerarbeiten / Sanitärinstallation: Offizielle Bezeichnung: Hotel Am Markt; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 1; Postleitzahl: 09427; Ort: Ehrenfriedersdorf; Land: DE Los 5, Elektroinstallation: Offizielle Bezeichnung: Hotel Am Markt; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 1; Postleitzahl: 09427; Ort: Ehrenfriedersdorf; Land: DE Los 6, Hotelküche: Offizielle Bezeichnung: Hotel Am Markt; Straße, Hausnummer: Rathausstraße 1; Postleitzahl: 09427; Ort: Ehrenfriedersdorf; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Los 1: BAUMEISTERARBEITEN: Baustelleneinrichtung; Verkehrssicherung; Rückbau und Entsorgung Kücheneinrichtung; Herstellung Wanddurchbruch 3,0*3,0m und Einbau Unterzug; ca. 1m³ Mauerwerk; ca. 15m² Unterbeton; Grundleitungen DN100; Fliesen- und Plattenarbeiten; Trockenbauarbeiten ca. 60m² Verkleidung Decke EI30; Brandschutzverkleidung Stahlträger; usw. Los 2: MALER- UND BODENBELAGSARBEITEN: ca. 300m² Bodenbeläge entfernen; ca. 300m² Vinyl-design Bodenbelag verlegen inkl. Grundierung und aller Nebenarbeiten; ca. 650m² Silikatfarbe Wandflächen; ca. 450m² Silikatfarbe Deckenflächen usw. Los 3: TISCHLERARBEITEN: ca. 2 Stück Innentürelement 2,60/3,00m EI30CS; ca. 12 Stück Innentüren 0,76-0,885/2,00m CS; ca. 5 Stück Innentüren 1,01*2,0m EI30CS; ca. 2 Stück Automatiktüren einflüglig; Komplettmöblierung 10 Gästezimmer inkl. Leuchten, Vorhänge usw. Los 4: KLEMPNERARBEITEN / SANITÄRINSTALLATION: Rückbau 10 Stück Duschtassen inkl. Aufsatzwände und Entsorgung; Installation Hotelküche für Gasherd, Trinkwasserleitungen, Abwasser usw. ; Armaturen; Duschrinnen usw. liefern und montieren etc. Los 5: ELEKTROINSTALLATION: ca. 1 Stück Unterverteilung EG; ca. 6 Stück LED-Leuchten 620*620mm; ca. 6 Stück Anbauleuchten mit Prismenwanne; ca. 11m Brandschutzkanal 60*100mm EI90; ca. 8 Stück Präsenzmelder; ca. 50m Leitungsführungskanal 110*60mm; ca. 1 Stück Lichtsteuertableau; ca. 300m Kabel unter Putz usw. Los 6: HOTELKÜCHE: Lieferung und Montage von kompletter Edelstahl-Gastroküchenausstattung; ca. 1 Stück Gartechnik Kombidämpfer; ca.1 Stück Haubenspülmaschine; ca. 2 Stück Aufsatz Bain-Marie Elektro; ca. 1 Stück Gasherd 6 Brenner mit Elektrobackofen; ca. 1 Stück Elektro-Doppelfritteuse; ca. 2 Stück Mikrowelle mit Grill 20L-1kW; ca. 1 Stück Elektro Pizzaofen6+6*35cm mit Zubehör; ca. 2 Stück Wärmebrücken Infrarot 120*30cm 2 beheizte Etagen; ca. 1 Stück Ablufthaube 240*90*45cm inkl. Anschlüsse und Kanal ; ca. 1 Stück Wandhaube mit Motor 200*70*45cm, ca. 1 Stück Handwasch-Ausgußbecken-Kombination; Inbetriebnahme/Einweisung usw. g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: ja; Angebote können für eines, mehrere oder alle Lose eingereicht werden; Art und Umfang der Lose: ZUR BEACHTUNG! Anfragen zur Ausschreibung sind ausschließlich schriftlich bzw. in Textform an die Vergabestelle zu richten! Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe wird vorausgesetzt! Nachforderungen aufgrund der Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten sind ausgeschlossen! Verbindliche Fertigstellung der Gesamtmaßnahme siehe beigefügten Bauzeitplan und Formblatt 214! i) Ausführungsfristen: Los 1, Baumeisterarbeiten: Beginn: 02.02.2026, Ende: 31.03.2026, Zwingende Fertigstellung am 31.3.2026 beachten aufgrund Aufnahme Hotelbetrieb !!; Los 2, Maler- und Bodenbelagsarbeiten: Beginn: 02.02.2026, Ende: 31.03.2026, Zwingende Fertigstellung am 31.3.2026 beachten aufgrund Aufnahme Hotelbetrieb !!; Los 3, Tischlerarbeiten: Beginn: 02.02.2026, Ende: 31.03.2026, Zwingende Fertigstellung am 31.3.2026 beachten aufgrund Aufnahme Hotelbetrieb !!; Los 4, Klempnerarbeiten / Sanitärinstallation: Beginn: 02.02.2026, Ende: 31.03.2026, Zwingende Fertigstellung am 31.3.2026 beachten aufgrund Aufnahme Hotelbetrieb !!; Los 5, Elektroinstallation: Beginn: 02.02.2026, Ende: 31.03.2026, Zwingende Fertigstellung am 31.3.2026 beachten aufgrund Aufnahme Hotelbetrieb !!; Los 6, Hotelküche: Beginn: 02.02.2026, Ende: 31.03.2026, Zwingende Fertigstellung am 31.3.2026 beachten aufgrund Aufnahme Hotelbetrieb !! j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3296380/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 15.12.2025, 15:00 Uhr; Bindefrist: 31.01.2026 p) Angebote sind schriftlich (Papierform) zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Los 1, Baumeisterarbeiten: Datum: 15.12.2025, 15:00 Uhr; Ort: STADTBAU GmbH Ehrenfriedersdorf, Max-Wenzel-Straße 9, 09427 Ehrenfriedersdorf, Beratungsraum im Parterre; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/oder deren Bevollmächtigte; Los 2, Maler- und Bodenbelagsarbeiten: Datum: 15.12.2025, 15:00 Uhr; Ort: STADTBAU GmbH Ehrenfriedersdorf, Max-Wenzel-Straße 9, 09427 Ehrenfriedersdorf, Beratungsraum im Parterre; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/oder deren Bevollmächtigte; Los 3, Tischlerarbeiten: Datum: 15.12.2025, 15:00 Uhr; Ort: STADTBAU GmbH Ehrenfriedersdorf, Max-Wenzel-Straße 9, 09427 Ehrenfriedersdorf, Beratungsraum im Parterre; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/oder deren Bevollmächtigte; Los 4, Klempnerarbeiten / Sanitärinstallation: Datum: 15.12.2025, 15:00 Uhr; Ort: STADTBAU GmbH Ehrenfriedersdorf, Max-Wenzel-Straße 9, 09427 Ehrenfriedersdorf, Beratungsraum im Parterre; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/oder deren Bevollmächtigte; Los 5, Elektroinstallation: Datum: 15.12.2025, 15:00 Uhr; Ort: STADTBAU GmbH Ehrenfriedersdorf, Max-Wenzel-Straße 9, 09427 Ehrenfriedersdorf, Beratungsraum im Parterre; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/oder deren Bevollmächtigte; Los 6, Hotelküche: Datum: 15.12.2025, 15:00 Uhr; Ort: STADTBAU GmbH Ehrenfriedersdorf, Max-Wenzel-Straße 9, 09427 Ehrenfriedersdorf, Beratungsraum im Parterre; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/oder deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: Gewährleistungsbürgschaft 3% der Auftragssumme einschließlich aller erteilten Nachträge gemäß § 17 VOB/B nach der gültigen VOB u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: nach der gültigen VOB; allgemeine und zusätzliche und besondere Vertragsbedingungen gemäß Vergabeunterlagen v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit bevollmächtigtem Vertreter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereines für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot das Formblatt "Eigenerklärung zur Eignung" ausgefüllt vorzulegen sowie den Nachweis bzw. Angaben nach § 6a (2) VOB/A 2019 mit dem Angebot abzugeben. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: STADTBAU GmbH Ehrenfriedersdorf; Bereich/Abteilung: Geschäftsleitung; Straße, Hausnummer: Max-Wenzel-Straße 9; Postleitzahl: 09427; Ort: Ehrenfriedersdorf; Land: DE; E-Mail: info@stadtbau-ehrenfriedersdorf.de Baumeisterarbeiten,Klempner,Tischler/ Innenausbau/ Einbaumöbel,Fußbodenbeläge,Maler,Sanitär,Elektro ,Großküchen-/ Hotellerietechnik

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: Öffentliche Ausschreibung (national)
- Art des Auftrags: nicht angegeben
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- CPV-Code: 45000000-7
- CPV-Bezeichnung: [Bauarbeiten](https://vergabeweiser.de/cpv/45000000-bauarbeiten)
- Bekanntmachungs-ID: 24719848

## Verlauf

- 02.12.2025: Ausschreibung veröffentlicht

## Zuschläge: Bauleistungen allgemein in Sachsen

- [Grundschule Leipziger Str. 210, Modernisierung+Erweiterungsbau, Los 3.26 Akustikdecken Trockenbau](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/grundschule-leipziger-str-210-modernisierungerweiterungsbau-los-326-5c75e760) · Stadt Leipzig · Zuschlag 24.03.2026 an Wallintin Ausbau und Fassaden GmbH · 11 Angebote
- [Schulzentrum Dösner Weg 39, Neubau Lüftungsanlage, Los 4710 Küchentechnik](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/schulzentrum-doesner-weg-39-neubau-lueftungsanlage-los-4710-40a475a5) · Stadt Leipzig · Zuschlag 24.03.2026 an Küchen Thurm GmbH · 7 Angebote
- [RSH_Los 500 Außenanlagen](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/rsh-los-500-aussenanlagen-019b1192) · Stadt Rothenburg/ O.L. · Zuschlag 05.03.2026 an Straßen- und Tiefbau GmbH See · 1 Angebot
- [S 85 Ausbau südlich Lommatzsch, BA 3.2 (OD Mertitz) Los 3 Straßenbau](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/s-85-ausbau-suedlich-lommatzsch-ba-32-od-mertitz-los-3-strassenbau-08841817) · Landesamt für Straßenbau und Verkehr NL Meißen · Zuschlag 18.02.2026 an Oehme GmbH · 3 Angebote
- [Bau eines multifunktionalen Mehrzweckgebäude - Neubaus „GUT Drauf Komplex“ Los 10.3: Küchenboden](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/bau-eines-multifunktionalen-mehrzweckgebaeude-neubaus-gut-drauf-019abee0) · Querxenland Seifhennersdorf.e.V. · Zuschlag 10.02.2026 an DSB Säurebau GmbH · 6 Angebote
- [Bau eines multifunktionalen Mehrzweckgebäude - Neubaus „GUT Drauf Komplex“ Los 13.2 Trennwandvorhänge](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/bau-eines-multifunktionalen-mehrzweckgebaeude-neubaus-gut-drauf-019a900c) · Querxenland Seifhennersdorf.e.V. · Zuschlag 02.02.2026 an Metallbau Politz GmbH · 3 Angebote

## Von hier aus weiter

- [Öffentliche Ausschreibungen im Erzgebirgskreis](https://vergabeweiser.de/region/sachsen/landkreis-erzgebirgskreis): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Öffentliche Ausschreibung](https://vergabeweiser.de/wissen/oeffentliche-ausschreibung): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 02.12.2025, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 03.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fqualitaetssteigerung-gastronomie-und-beherbergung-hotel-am-markt-in-24719848

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=24719848. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/qualitaetssteigerung-gastronomie-und-beherbergung-hotel-am-markt-in-24719848