# Neubau Außenstelle Technische Hochschule, Am Residenzplatz, Neumarkt i.d.OPf. - Trockenbauarbeiten

Zuschlag erteilt

Stadt Neumarkt i.d.OPf. Vergabestelle hat den Auftrag für Trockenbau im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. am 27.04.2021 vergeben, Zuschlag an KAEFER Construction GmbH.

- Auftraggeber: [Stadt Neumarkt i.d.OPf. Vergabestelle](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/stadt-neumarkt-idopf-vergabestelle)
- Was: Trockenbau: Neubau Außenstelle Technische Hochschule, Am Residenzplatz, Neumarkt i.d.OPf. - Trockenbauarbeiten
- Wo: Landkreis Neumarkt i.d.OPf., Bayern
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Zuschlag an: KAEFER Construction GmbH
- Zuschlag am: 27.04.2021
- Summe: nicht veröffentlicht
- Angebote: nicht veröffentlicht

## Gewinner

- [KAEFER Construction GmbH](https://vergabeweiser.de/unternehmen/kaefer-construction-gmbh-bremen), Bremen

## Leistungsumfang

VOR ÄNDERUNG: Trockenbau: Ca. 1.200 m² Trockenbauwände, Vorsatzschalen Ca. 1.560 m² AHD mit HWL-Platten Ca. 100 m² Streckmetalldecken Ca. 2.250 m² Deckendämmung Tiefgarage mit HWL-Platten NACH ÄNDERUNG: Mehrmengen infolge geänderter und erweiterter Medientrassen (Elektro- und Medientechnik); Anpassungen von Deckenbekleidungen in Tiefgarage und Technikbereichen; zusätzliche Verkleidungen von Installationen, auch unter Berücksichtigung brandschutztechnischer Anforderungen; abschnittsweise Rückbau- und Wiederherstellungsarbeiten bereits ausgeführter Leistungen; zusätzliche Gerüststellungen infolge geänderter Bauabläufe und Ausführungsreihenfolgen

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: nicht angegeben (EU-weit)
- Art des Auftrags: Bauleistung
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- Nachprüfung: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
- CPV-Code: 45324000-4
- CPV-Bezeichnung: [Gipskartonarbeiten](https://vergabeweiser.de/cpv/45324000-gipskartonarbeiten)
- Bekanntmachungs-ID: a0ef0853-b5c8-4f70-891d-d99462c76576

## Verlauf

- 04.06.2026: Vertragsänderung veröffentlicht · Falls es sich bei den Nachträgen nicht bereits um eine nach § 132 Abs. 1 GWB unwesentliche Änderung handelt, ist die Auftragsvergabe gemäß § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 GWB zulässig. Demnach ist, unbeschadet von § 132 Abs. 1 GWB, die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zulässig, wenn zusätzliche Liefer-, Bau- oder Dienstleistungen erforderlich geworden sind, die nicht in den ursprünglichen Vergabeunterlagen vorgesehen waren, und ein Wechsel des Auftragnehmers aus wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht erfolgen kann (Buchst. a) und mit erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber verbunden wäre (Buchst. b). Ein Wechsel des AN für die anfallenden Leistungen kann aus technischen (insbesondere Gewährleistung und Bauablauf) Gründen nicht erfolgen und wäre für den Auftraggeber mit erheblichen Schwierigkeiten und erheblichen Zusatzkosten verbunden. (Nachtragsart: Massenmehrung gemäß, §2 Abs.3 VOB/B). Aus Sicht des Auftraggebers sind die Auftragsänderungen erforderlich, da der erreichte Baufortschritt eine Neuausschreibung bzw. einen Wechsel des Auftragnehmers nicht oder nur mit erheblichen Mehrkosten sowie bautechnischen und terminlichen Risiken zulässt. Ein Wechsel des Auftragnehmers würde insbesondere zu erheblichen Störungen des Bauablaufs führen. Aus wirtschaftlicher Sicht wären Behinderungen nachfolgender Gewerke sowie Verzögerungen im Bauablauf mit entsprechenden Mehrkosten zu erwarten. Auch aus technischen Gründen, insbesondere aufgrund der bestehenden Schnittstellen zu Leistungen der Technischen Gebäudeausrüstung sowie brandschutztechnischer Anforderungen, wäre eine klare Abgrenzung von Leistungen und Gewährleistungen nicht mehr möglich. Die Änderungen wurden durch nachträgliche Anforderungen des Bauherrn bzw. Nutzers sowie durch erst im Zuge der Bauausführung konkretisierte Leitungsführungen erforderlich und waren zum Zeitpunkt der ursprünglichen Ausschreibung nicht vorhersehbar. Da sich der Gesamtcharakter des Auftrags nicht verändern wird und weiterhin ausschließlich Trockenbauleistungen Gegenstand der Ausführung sind, wird die Voraussetzung für eine zulässige Auftragsänderung als gegeben angesehen.

## Häufige Fragen

**Wer hat den Auftrag bekommen?**
Den Zuschlag hat KAEFER Construction GmbH erhalten.

## Weitere Zuschläge dieses Auftraggebers

- [Sanierung Areal Schwarzachweg/Kanalweg - Kanalplanung](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/sanierung-areal-schwarzachwegkanalweg-kanalplanung-8e75b545) · Zuschlag 26.08.2026 an Einzelunternehmen aus Georgensgmünd
- [Neubau Hauptfeuerwache, Kurt-Romstöck-Ring, Neumarkt i.d.OPf. - Trockenbauarbeiten](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/neubau-hauptfeuerwache-kurt-romstoeck-ring-neumarkt-idopf-a7099f73) · Zuschlag 12.05.2026 an Holz Bösl Akustik- u. Trockenbau GmbH
- [Neubau Grundschule Woffenbach, Mittagsbetreuung, Hort, 3-fach Halle, Neumarkt i.d.OPf. - Bauphysik](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/neubau-grundschule-woffenbach-mittagsbetreuung-hort-3-fach-halle-28ed4681) · Zuschlag 23.02.2026 an Krämer-Evers Bauphysik GmbH & Co. KG
- [Neubau Hauptfeuerwache, Kurt-Romstöck-Ring, Neumarkt i.d.OPf. - vorgehängte hinterlüftete Fassade](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/neubau-hauptfeuerwache-kurt-romstoeck-ring-neumarkt-idopf-vorgehaengte-66612edd) · Zuschlag 17.12.2024 an Thiel Fassadenbau GmbH
- [Neubau Hauptfeuerwache, Kurt-Romstöck-Ring, Neumarkt i.d.OPf. - vorgehängte hinterlüftete Fassade](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/neubau-hauptfeuerwache-kurt-romstoeck-ring-neumarkt-idopf-vorgehaengte-af2c8ad8) · Zuschlag 17.12.2024 an Thiel Fassadenbau GmbH
- [Neubau Kindertagesstätte Rotbuchenstraße, Neumarkt i.d.OPf. - Technische Ausrüstung HLS](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/neubau-kindertagesstaette-rotbuchenstrasse-neumarkt-idopf-technische-1be0114b) · Zuschlag 15.10.2024 an Planungsbüro Schießl GmbH

## Von hier aus weiter

- [Öffentliche Ausschreibungen im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.](https://vergabeweiser.de/region/bayern/landkreis-neumarkt-i-d-opf): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Stadt Neumarkt i.d.OPf. Vergabestelle](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/stadt-neumarkt-idopf-vergabestelle): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle
- [Vergabearten](https://vergabeweiser.de/wissen/vergabearten): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 04.06.2026, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 01.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fneubau-aussenstelle-technische-hochschule-am-residenzplatz-neumarkt-a0ef0853

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=a0ef0853-b5c8-4f70-891d-d99462c76576. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/neubau-aussenstelle-technische-hochschule-am-residenzplatz-neumarkt-a0ef0853