# München - Revitalisierung uPva - Rosenheimer Platz VTE Ost - VE 11 - Erstellung interimsmaßnahmen für Telekomunikkation, 50-Hz und Erstellung der Effektbeleuchtung

Zuschlag erteilt

DB Station & Service AG hat den Auftrag für Elektroinstallation in München Rosenheimer Platz am 02.03.2021 vergeben, Zuschlag an ZECH Sicherheitstechnik GmbH.

- Auftraggeber: [DB Station & Service AG](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/db-station-service-ag)
- Was: Elektroinstallation: München - Revitalisierung uPva - Rosenheimer Platz VTE Ost - VE 11 - Erstellung interimsmaßnahmen für Telekomunikkation, 50-Hz und Erstellung der Effektbeleuchtung
- Wo: München Rosenheimer Platz, München, Bayern
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Laufzeit: 09.03.2021 bis 25.02.2022
- Zuschlag an: ZECH Sicherheitstechnik GmbH
- Zuschlag am: 02.03.2021
- Summe: nicht veröffentlicht
- Angebote: nicht veröffentlicht

## Gewinner

- [ZECH Sicherheitstechnik GmbH](https://vergabeweiser.de/unternehmen/zech-sicherheitstechnik-gmbh), Neu-Isenburg

## Leistungsumfang

München - Revitalisierung uPva - Rosenheimer Platz VTE Ost - VE 11 - Erstellung interimsmaßnahmen für Telekomunikkation, 50-Hz und Erstellung der Effektbeleuchtung Gebildete Fachlose: Los 1 (08): ITK Interims- u.Neubaumaßnahmen Los 2 (09): 50 Hz Interims- und Neubaumaßnahmen Los 3 (10): Effektbeleuchtung

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: nicht angegeben (EU-weit)
- Art des Auftrags: Bauleistung
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- Nachprüfung: Vergabekammer des Bundes
- CPV-Code: 45315100-9
- CPV-Bezeichnung: [Elektrotechnikinstallation](https://vergabeweiser.de/cpv/45315100-elektrotechnikinstallation)
- Bekanntmachungs-ID: 45f93a14-306d-4ad6-80a3-4bc78ec9697c

## Verlauf

- 31.10.2023: Vertragsänderung veröffentlicht · Da die unvorhersehbare Komplexität der Baumaßnahme eine nicht unwesentliche terminliche Verzögerung der Gesamtmaßnahme nach sich zog, wurde gemeinsam zwischen Bauüberwachung, AN-Bau und interne Projektleitung auf mögliche Synergieeffekte geprüft, welche die Verzögerungen reduzieren und den Gesamtprojekterfolg sicherstellen würden.Die durch den genannten Komplexität entstandene Bauzeitverlängerung, machte eine Wechsel der Baufirma ohne Gefährdung des Gesamtenprojekterfolges nicht mehr möglich und es wurde aus Kosten- und Zeitersparnis Gründen, von einer erneuten Auschreibung Abstand genommen. Ergänzend zu erwähnen ist, dass in den zu bewertenden Positionen des NT nur die EP angepasst werden sollen. Die voraussichtlichen Abrechnugnsmengen werden dann nach der Verhandlung in Abstimmung mit der Bauüberwachung in System hinterlegt werden.
- 28.11.2023: Vertragsänderung veröffentlicht · Die Vertragstermine konnten aus unvorhersehbaren Gründen (komplexer und umfangreicher Umbau) die der AN nicht zu vertreten hat, nicht eingehalten werden. Zwischen 25.11.2022 und 30.05.2023 kam es zu Behinderungen in der Bauausführung. Auf der Baustelle kann ab 01.07.2023 der Bauablauf wieder ganz normal laufen. Der AN hat sich bereit gemeldet die beauftragten Leistungen auch nach Vertragsende (bzw. ab 01.07.2023 bis Ende) erbringen zu können. Jedoch möchte der AN eine Preisanpassung der EPs zum Hauptvertrag aufgrund von Materialpreis- und Lohnsteigerungen.
- 30.07.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · LÄ08 Aufgrund der Tiefe in der der AN (ProElectra) mit dem Projekt vertraut ist und dem damit einhergehenden Fachwissen über sämtliche Gewerke hinweg, kann dieser die geforderten Leistungen erbringen. Hierbei ist es notwendig diesen AN mit dafür erforderlichen fachlichen Vorkenntnissen im Projekt weiter zu beschäftigen.Pro Electra verfügt über fundierte Kenntnisse und umfassende Erfahrung im Bereich der VTE Rosenheimer Platz Ost, da sie dort bereits die 50-Hz-Anlagen erneuert haben. Diese Vertrautheit ermöglicht eine reibungslose und effiziente Fortführung der Arbeiten, ohne dass eine erneute Einarbeitung erforderlich ist.Eine Änderung des Auftragnehmers würde zu einer Unterbrechung der laufenden Arbeiten führen. Der neue Auftragnehmer müsste sich zunächst in die vorhandenen Bedingungen und den aktuellen Stand der Arbeiten einarbeiten, was zu Verzögerungen führen würde.Durch die Beibehaltung von Pro Electra als Auftragnehmer wird die Qualität der Arbeiten sichergestellt.

## Häufige Fragen

**Wer hat den Auftrag bekommen?**
Den Zuschlag hat ZECH Sicherheitstechnik GmbH erhalten.

## Weitere Zuschläge dieses Auftraggebers

- [Hauptbahnhof Heidelberg - Kabelsondierung mit Rückbau außer Betrieb befindlicher Kabel](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/hauptbahnhof-heidelberg-kabelsondierung-mit-rueckbau-ausser-betrieb-c581def2) · Zuschlag 18.05.2026 an Einzelunternehmen aus Urbach · 3 Angebote
- [Frankfurt Hbf, Neustrukturierung Nordbau/B-Ebene, Elektroprovisorien und Elektroarbeiten B-Ebene](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/frankfurt-hbf-neustrukturierung-nordbaub-ebene-elektroprovisorien-und-6bc83264) · Zuschlag 06.04.2021 an Rudolf Fritz GmbH
- [Stuttgart, Bonatzbau, VE 07, Rohbau](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/stuttgart-bonatzbau-ve-07-rohbau-2306822019) · Zuschlag 18.06.2020 an Ed. Züblin AG · 1 Angebot
- [uPva München Brandschutz: 4. Bauabschnitt Isartor u. Rosenheimer Platz](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/upva-muenchen-brandschutz-4-bauabschnitt-isartor-u-rosenheimer-platz-108beeb4) · Zuschlag 27.04.2020 an Technische Gebäudeausrüstung TGA - GmbH
- [Frankfurt Hauptbahnhof; Errichtung der Sprachalarmierungsanlage (Los 1) und der elektrischen Lautsprecheranlage (Los 2)](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/frankfurt-hauptbahnhof-errichtung-der-sprachalarmierungsanlage-los-1-d2700257) · Zuschlag 14.11.2019 an ZECH Sicherheitstechnik GmbH
- [Erneuerung VST Duisburg, TK (S&S + Netz)](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/erneuerung-vst-duisburg-tk-ss-netz-2cfcb4e0) · Zuschlag 14.10.2016 an euromicron Deutschland GmbH

## Von hier aus weiter

- [Öffentliche Ausschreibungen in München](https://vergabeweiser.de/region/bayern/muenchen): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [DB Station & Service AG](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/db-station-service-ag): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle
- [Ausschreibungen der Deutschen Bahn (DB)](https://vergabeweiser.de/thema/deutsche-bahn): Ausschreibungen und Zahlen
- [Vergabearten](https://vergabeweiser.de/wissen/vergabearten): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 30.07.2024, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 02.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fmuenchen-revitalisierung-upva-rosenheimer-platz-vte-ost-ve-11-45f93a14

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=7574914b-b888-45a7-b289-7d7cf17aa9ef. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/muenchen-revitalisierung-upva-rosenheimer-platz-vte-ost-ve-11-45f93a14