# MPI für Sicherheit und Privatsphäre, Bochum - Institutsneubau: Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) / Gebäudeautomation

Abgelaufen

Max-Planck-Gesellschaft Abt.III hat einen Auftrag für Elektroinstallation in Bochum ausgeschrieben. Die Angebotsfrist endete am 15.10.2026. Ergebnis noch nicht veröffentlicht.

- Auftraggeber: [Max-Planck-Gesellschaft Abt.III](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/max-planck-gesellschaft-abtiii)
- Was: Elektroinstallation: MPI für Sicherheit und Privatsphäre, Bochum - Institutsneubau: Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) / Gebäudeautomation
- Wo: Bochum, Nordrhein-Westfalen
- Bis wann: Angebotsfrist 15.10.2026, 10:00 Uhr
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Laufzeit: 8 Monate
- Vergabeunterlagen: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/f7022156-f904-4d7e-8fa4-dbd5ca82b9c4
- Vergabeplattform: [bieterzugang.deutsche-evergabe.de](https://vergabeweiser.de/plattform/bieterzugang-deutsche-evergabe)

## Leistungsumfang

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR) / Gebäudeautomation Errichtung der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik für die technischen Anlagen der Gewerke HZG/KLT, Sanitär und RLT. Herstellung der Gebäudeautomation mit Automationsstationen, Informationsschwerpunkten, Schaltschränken, Bedien- und Anzeigeeinrichtungen sowie Feldgeräten für die Erfassung, Regelung, Steuerung, Überwachung und Störmeldung der technischen Anlagen. Anbindung und Regelung der Heizungs-, Kälte-, Lüftungs-, Sanitär- und Medienversorgungsanlagen inkl. Pumpen, Ventile, Klappen, Volumenstromregelungen, Temperatur-, Druck-, Feuchte- und Differenzdruckmessungen sowie Mess- und Zähleinrichtungen. Aufschaltung der Datenpunkte und Schnittstellen auf die Gebäudeautomation / GLT inkl. Parametrierung, Inbetriebnahme, Funktionsprüfung und Dokumentation. Integration erforderlicher Schnittstellen zu Fremdsystemen und technischen Anlagen, insbesondere zu Lüftungsgeräten, Kälteerzeugern, Fernwärme-/Fernkälteübergabe, Dachaggregaten, Sicherheits- und Betriebsüberwachung sowie Zähler- und Energiemanagementsystemen. Mit Wartungsvertrag Mit der Ausführung ist zu beginnen: innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 04.11.2026 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen): innerhalb von 240 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist für den Ausführungsbeginn. (5 Arbeitstage/ Woche) Besonderer Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen.

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: Offenes Verfahren (EU-weit)
- Art des Auftrags: Bauleistung
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- Bindefrist: 60 Tage nach Angebotsfrist
- Nachprüfung: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
- CPV-Code: 45315700-5
- CPV-Bezeichnung: [Installation von Schaltanlagen](https://vergabeweiser.de/cpv/45315700-installation-von-schaltanlagen)
- Bekanntmachungs-ID: 0daa6e50-768c-43ba-a65d-6e2849bba313

## Verlauf

- 04.09.2026: Ausschreibung veröffentlicht

## Zuschläge dieses Auftraggebers

- [MPI für terrestrische Mikrobiologie Marburg: Umbau und Sanierung Bauteil B: Elektroinstallation](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-terrestrische-mikrobiologie-marburg-umbau-und-sanierung-97ef2299) · Zuschlag 16.10.2026 an Stasch Elektro-Technik GmbH · 5 Angebote
- [Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene, Neubau und Umbau: Starkstrom ELT](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/max-planck-forschungsstelle-fuer-die-wissenschaft-der-pathogene-neubau-d54fc90a) · Zuschlag 16.10.2026 an Ritter Starkstromtechnik Berlin GmbH & Co. KG · 3 Angebote
- [MPI für Terrestrische Mikrobiologie- Umbau BT B: MSR](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-terrestrische-mikrobiologie-umbau-bt-b-msr-89c740a4) · Zuschlag 25.08.2026 an Einzelunternehmen aus Herborn · 2 Angebote
- [MPI für Intelligente Systeme, Neubau Cyber Valley: Stromversorgung](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-intelligente-systeme-neubau-cyber-valley-stromversorgung-4bb6e8ef) · Zuschlag 28.07.2026 an Rud. Otto Meyer Technik GmbH & Co.KG · 4 Angebote
- [MPI für Intelligente Systeme, Neubau Cyber Valley: Gebäudeautomation](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-intelligente-systeme-neubau-cyber-valley-gebaeudeautomation-73af413a) · Zuschlag 05.06.2026 an Einzelunternehmen aus Offenbach am Main · 1 Angebot
- [MPI für Intelligente Systeme, Neubau Cyber Valley: Elektroinstallation](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-intelligente-systeme-neubau-cyber-valley-elektroinstallation-6ed54e89) · Zuschlag 26.05.2026 an F&E Elektroanlagen GmbH · 6 Angebote

## Von hier aus weiter

- [Öffentliche Ausschreibungen in Bochum](https://vergabeweiser.de/region/nordrhein-westfalen/bochum): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Max-Planck-Gesellschaft Abt.III](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/max-planck-gesellschaft-abtiii): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle
- [Offenes Verfahren](https://vergabeweiser.de/wissen/offenes-verfahren): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 04.09.2026, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 02.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fmpi-fuer-sicherheit-und-privatsphaere-bochum-institutsneubau-mess-0daa6e50

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=0daa6e50-768c-43ba-a65d-6e2849bba313. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-sicherheit-und-privatsphaere-bochum-institutsneubau-mess-0daa6e50