# MPI für Sicherheit u. Privatsphäre; Neubau; Medientechnik

Offen · noch 21 Tage

Max-Planck-Gesellschaft , GV-Bauabteilung vergibt einen Auftrag für Elektroinstallation in Bochum. EU-weite Ausschreibung, Angebote bis 24.11.2026, 10:00 Uhr. Bindefrist bis 18.02.2027.

- Auftraggeber: [Max-Planck-Gesellschaft , GV-Bauabteilung](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/max-planck-gesellschaft-gv-bauabteilung)
- Was: Elektroinstallation: MPI für Sicherheit u. Privatsphäre; Neubau; Medientechnik
- Wo: Bochum, Nordrhein-Westfalen
- Bis wann: Angebotsfrist 24.11.2026, 10:00 Uhr
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Laufzeit: 8 Monate
- Vergabeunterlagen: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/905c6392-2b72-4b62-b3a0-0987a055c4b4
- Vergabeplattform: [bieterzugang.deutsche-evergabe.de](https://vergabeweiser.de/plattform/bieterzugang-deutsche-evergabe)

## Leistungsumfang

Betriebsfertiges Erstellen einer medientechnischen Anlage mit u.a. Audio- und Videotechnik, Beschallungstechnik, Video-Konferenztechnik und Netzwerktechnik zur medientechnischen Unterstützung von unterschiedlichen Nutzungsvarianten in Hörsäälen, Seminarräumen, Besprechungs- und Konferenzräumen sowie (Verhaltens-) Laborbereichen. Die Leistung umfasst die Installation und Montage sowie Konfiguration und Programmierung bis zur mangelfreien Übergabe an den Nutzer. Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5Abs. 2 Satz 2 VOB/B). die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 1.2.27 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen): innerhalb von 236 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist 5 Arbeitstagen/ Woche (Samstag nur nach Absprache) Besonderer Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen

## Wie viele Angebote üblich sind

Bei Zuschlägen für Elektroinstallation in Nordrhein-Westfalen gab es im Median 3 Angebote je Zuschlag. Nur ein Angebot: bei 21 % der Zuschläge. Quelle: oeffentlichevergabe.de (CC0), 969 Zuschläge seit 03.11.2023, Stand 03.11.2026. Erfahrungswert, keine Prognose für dieses Verfahren.

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: Offenes Verfahren (EU-weit)
- Art des Auftrags: Bauleistung
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- Bindefrist: 86 Tage nach Angebotsfrist
- Nachprüfung: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
- CPV-Code: 45314000-1
- CPV-Bezeichnung: [Installation von Fernmeldeanlagen](https://vergabeweiser.de/cpv/45314000-installation-von-fernmeldeanlagen)
- Bekanntmachungs-ID: 0a64c03c-83c3-42ab-a798-75a43c23d97c

## Verlauf

- 25.10.2026: Ausschreibung veröffentlicht

## Häufige Fragen

**Bis wann kann ich ein Angebot abgeben?**
Die Angebotsfrist endet am 24.11.2026, 10:00 Uhr. Maßgeblich ist die Bekanntmachung.

**Wo bekomme ich die Unterlagen?**
Die Vergabeunterlagen stellt der Auftraggeber auf bieterzugang.deutsche-evergabe.de bereit. Dort geben Sie auch Ihr Angebot ab; oft ist eine kostenlose Registrierung nötig.

## Zuschläge dieses Auftraggebers

- [MPI für Computing and Data Facility - Erneuerung ELT, Elektroinstallationsarbeiten (NSHV)](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-computing-and-data-facility-erneuerung-elt-4d96e0aa) · Zuschlag 23.10.2026 an Omexom Frankenluk GmbH · 11 Angebote
- [MPI für Geoanthropologie, Jena - Umbau und Generalsanierung zum Institutsgebäude von zwei denkmalgeschützten Klinikgebäuden - Projektsteuerung](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-geoanthropologie-jena-umbau-und-generalsanierung-zum-f28db343) · Zuschlag 13.08.2026 an tp management GmbH · 4 Angebote
- [MPI für Sicherheit u. Privatsphäre; Neubau; Trockenbau](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-sicherheit-u-privatsphaere-neubau-trockenbau-ab9e2546) · Zuschlag 07.08.2026 an YUKO Ausbau GmbH · 14 Angebote
- [MPI für Polymerforschung - POLY101 - Sanierung Bau und technische Infrastruktur Bauteil 3 und Hörsaal - HKLS](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-polymerforschung-poly101-sanierung-bau-und-technische-6602f1d9) · Zuschlag 03.08.2026 an Planungsgruppe M+M AG · 1 Angebot
- [MPI für Astronomie - Erweiterung Institut - Elektrotechnik](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-astronomie-erweiterung-institut-elektrotechnik-7f4a6a67) · Zuschlag 10.12.2025 an Bauer Elektroanlagen West GmbH & Co.KG · 8 Angebote
- [MPI für Evolutionsbiologie in Plön: Erweiterung Institut Gebäudeautomation](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-evolutionsbiologie-in-ploen-erweiterung-institut-7e1ad874) · Zuschlag 09.08.2023 an Taas Technischer Anlagen- und Automationsservice GmbH · 1 Angebot

## Von hier aus weiter

- [Ausschreibungen Elektroinstallation in Bochum](https://vergabeweiser.de/ausschreibungen/elektroinstallation/nordrhein-westfalen/bochum): Offene Ausschreibungen und Marktlage dieser Branche
- [Öffentliche Ausschreibungen in Bochum](https://vergabeweiser.de/region/nordrhein-westfalen/bochum): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Max-Planck-Gesellschaft , GV-Bauabteilung](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/max-planck-gesellschaft-gv-bauabteilung): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle
- [Offenes Verfahren](https://vergabeweiser.de/wissen/offenes-verfahren): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 25.10.2026, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 03.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fmpi-fuer-sicherheit-u-privatsphaere-neubau-medientechnik-0a64c03c

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=0a64c03c-83c3-42ab-a798-75a43c23d97c. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-sicherheit-u-privatsphaere-neubau-medientechnik-0a64c03c