# Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, STI III: Sanierung Kälteerzeugung (Kälte)

Abgelaufen

Max-Planck-Gesellschaft Abt.III hat einen Auftrag für Sanitär, Heizung, Klima in Stuttgart ausgeschrieben. Die Angebotsfrist endete am 08.09.2026. Ergebnis noch nicht veröffentlicht.

- Auftraggeber: [Max-Planck-Gesellschaft Abt.III](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/max-planck-gesellschaft-abtiii)
- Was: Sanitär, Heizung, Klima: Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, STI III: Sanierung Kälteerzeugung (Kälte)
- Wo: Stuttgart, Baden-Württemberg
- Bis wann: Angebotsfrist 08.09.2026, 10:00 Uhr
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Vergabeunterlagen: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/a01536ec-6b22-4db8-b817-90317fbbcb42
- Vergabeplattform: [bieterzugang.deutsche-evergabe.de](https://vergabeweiser.de/plattform/bieterzugang-deutsche-evergabe)

## Leistungsumfang

DEMONTAGE und ENTSORGUNG: 3 St. Kältemaschinen je ca. 972 kW (Kältemittel R134a) 6 St. Normpumpen bis 15 kW, elektisch inkl. zugehöriger Rohrleitungen ca. 110 m, DN150-300 (für KM und Pumpen) und Dämmung. NEUMONTAGE ca.: 2 St. Kompakte, wassergekühlte Turbo-KM je 1510 kW + 2 Gaswarngeräte. 1 St. Plattenwärmetauscher, PN10, 600 kW. 2 St. Membran Druckausdehn.-Gefäß, 80 l, 6 bar, inkl. 1St. Nachspeisestation PN10, 1,5 m³/h, 1 St. Druckhalteanlage, 1 St. Füllarmatur, 3 St.Absperrventile, PN6, DN20-40. 14 St. Kühl-/Kalt-Umwälzkreiselpumpen, Vol-Strom 41 - 260 m³/h, bis 860 kW. 1 St. Kältespeicheranlage 8000l. 22 St. Luftgefäße. 16 St. Schwingungsdämpfer. 175 m Stahlgewinderohr nahtlos, AD 21,3 bis 60,3 mm, inkl. Schweißen, 410 m Stahlrohr nahtlos, AD 76,1 - 355,6 mm, inkl. Schweißen, inkl. zugehörige Formteile, Armaturen, Mess- und Regelventile etc., inkl. 2500 kg C-Profilschienen Stahl verz., 1000 kg Hohlprofilstahlkonstruktion, Stahl verz., inkl. Mediendurchführung, Bezeichnungsschilder, Richtungspfeile etc., inkl. Kältedämmung, Brandschutz und Wartung Besonderer Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen. Ausführungsfristen: Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 19.10.2026 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertigzustellen) innerhalb von 111 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist. (5 Arbeitstagen/ Woche, Samstags nur nach Abstimmung mit der OÜ.). "Beginn der Werk- und Montageplanung: vsl. ca. unmittelbar nach Zuschlagserteilung. Montagebeginn: vsl. innerhalb 12 Werktage nach Aufforderung (siehe oben). Abnahmereife Fertigstellung (inkl. Inbetriebnahme, Probebetrieb, Einregulierung): vsl. ca. 111 Werktage nach Montagebeginn. ++ACHTUNG: GERECHNET WURDE IN WERKTAGEN (6 Tage je Woche), GEARBEITET WIRD ABER NUR AN 5 ARBEITSTAGEN JE WOCHE (Mo-Fr)++ +++BITTE BEACHTEN SIE DIE BESTELLZEITEN FÜR: PUFFERSPEICHER, KÄLTEMASCHINEN, ROHRLEITUNGEN, PUMPEN.+++" Max-Planck-Institut für Festkörperforschung, STI III: Sanierung Kälteerzeugung (Kälte)

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: Öffentliche Ausschreibung (national)
- Art des Auftrags: nicht angegeben
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- CPV-Code: 45331231-4
- CPV-Bezeichnung: [Installation von kältetechnischen Anlagen](https://vergabeweiser.de/cpv/45331231-installation-von-kaeltetechnischen-anlagen)
- Bekanntmachungs-ID: 25659418

## Verlauf

- 31.07.2026: Ausschreibung veröffentlicht
- 18.08.2026: Ausschreibung veröffentlicht · geänderte Daten service.bund.de

## Zuschläge dieses Auftraggebers

- [MPI für Terrestrische Mikrobiologie Marburg; Umbau BT B; RLT](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-terrestrische-mikrobiologie-marburg-umbau-bt-b-rlt-9ac94ade) · Zuschlag 08.10.2026 an Römer Lüftungs- Klima- Wärmetechnik GmbH · 5 Angebote
- [MPI für Terrestrische Mikrobiologie- Umbau BT B: Sanitärtechnische Installationen](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-terrestrische-mikrobiologie-umbau-bt-b-sanitaertechnische-2c483478) · Zuschlag 29.09.2026 an Zoth GmbH & Co. KG · 1 Angebote je Los
- [MPI für Terrestrische Mikrobiologie Marburg; Umbau BT B; Wärmeversorgung](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-terrestrische-mikrobiologie-marburg-umbau-bt-b-15034a47) · Zuschlag 23.06.2026 an Braun GmbH · 2 Angebote
- [MPI für Terrestrische Mikrobiologie- Umbau BT B: Kältetechnische Anlagen](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-terrestrische-mikrobiologie-umbau-bt-b-kaeltetechnische-e81d3e69) · Zuschlag 15.06.2026 an Braun GmbH · 5 Angebote
- [MPI für Sicherheit und Privatsphäre - Neubau - Los 1 – Heizungs- und Kälteanlagen - Los 2: Sanitär (+ Medien u. Trockensteigleitung) - Los 3 – RLT](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-sicherheit-und-privatsphaere-neubau-los-1-heizungs-und-ff3fef3b) · Zuschlag 18.03.2026 an Henke GmbH und 2 weitere · 6–7 Angebote je Los
- [MPI für Intelligente Systeme, Neubau Cyber Valley: Heizung-Kälte](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-intelligente-systeme-neubau-cyber-valley-heizung-kaelte-544faf00) · Zuschlag 17.03.2026 an Pleitz GmbH · 6 Angebote

## Von hier aus weiter

- [Öffentliche Ausschreibungen in Stuttgart](https://vergabeweiser.de/region/baden-wuerttemberg/stuttgart): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Max-Planck-Gesellschaft Abt.III](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/max-planck-gesellschaft-abtiii): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle
- [Öffentliche Ausschreibung](https://vergabeweiser.de/wissen/oeffentliche-ausschreibung): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 18.08.2026, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 02.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fmax-planck-institut-fuer-festkoerperforschung-sti-iii-sanierung-25659418

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=25659418. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/max-planck-institut-fuer-festkoerperforschung-sti-iii-sanierung-25659418