# Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene, Neubau und Umbau: Fernmelde- und IT-Anlagen

Abgelaufen

Max-Planck-Gesellschaft Abt.III hat einen Auftrag für Elektroinstallation in Berlin ausgeschrieben. Die Angebotsfrist endete am 13.07.2026. Bisher kein Ergebnis gefunden.

- Auftraggeber: [Max-Planck-Gesellschaft Abt.III](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/max-planck-gesellschaft-abtiii)
- Was: Elektroinstallation: Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene, Neubau und Umbau: Fernmelde- und IT-Anlagen
- Wo: Berlin
- Bis wann: Angebotsfrist 13.07.2026, 10:00 Uhr
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Laufzeit: 1 Monat
- Vergabeunterlagen: https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/870d8e28-1baf-4429-8da6-3f6960f433a3
- Vergabeplattform: [bieterzugang.deutsche-evergabe.de](https://vergabeweiser.de/plattform/bieterzugang-deutsche-evergabe)

## Leistungsumfang

Errichtung der Schwachstromtechnischen Anlage (Inkl. Brandmeldeanlage) im Labor- und Bürogebäude. Kabelverlegesysteme, Kabel und Leitungen, Brandschutz an Leitungsanlagen, Türkommunikationsanlage, Fluchttürtechnik, Beh.-WC-Rufanlage, Brandmeldezentrale 16 Ringe, ca. 300 Melder, Feuerwehrperipherie, Gebäudefunkanlage, Übertragungsnetz LWL und Cu, 6 Serverracks mit aktiver Kühlung, 12 Datenverteilschränke, Datenverteilnetz Kat.7, Netzwerkdosen. Einzureichen ist mit dem Angebot ein Zertifikat N Errichterfirma Brandmeldeanlage nach DIN 14675. Mit der Ausführung ist zu beginnen innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den AG (§ 5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen vorauss. bis zum 05.08.2027 zugehen. Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) innerhalb von 394 Werktagen nach vorstehend angegebener Frist. (5 Arbeitstagen/ Woche Mo-Fr; Samstagsarbeiten sind gesondert mit der Objektüberwachung des AG zu vereinbaren). Übergabe W+M-Planung spätestens 6 Kalenderwochen vor Baubeginn. Besonderer Hinweis betr. Bieterfragen aufgrund besonderer äußerer Ereignisse (z.B. Sars-COV-2 oder Ukraine Krieg): Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Angebotserstellung etwaige mögliche bzw. erkennbare Beeinträchtigungen, z.B. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Materialien und Produkten, Arbeitskräften, eine evtl. verzögerte Beibringung von geforderten Nachweisen, Auswirkungen auf etwaige Nachunternehmer etc. Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, bitten wir rechtzeitig vor Angebotsfrist über das Nachrichtensystem der eVergabe zu stellen.

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: Offenes Verfahren (EU-weit)
- Art des Auftrags: Bauleistung
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- Bindefrist: 53 Tage nach Angebotsfrist
- Nachprüfung: Regierung von Oberbayern - Vergabekammer Südbayern
- CPV-Code: 45314000-1
- CPV-Bezeichnung: [Installation von Fernmeldeanlagen](https://vergabeweiser.de/cpv/45314000-installation-von-fernmeldeanlagen)
- Bekanntmachungs-ID: 3f66466b-4303-4e61-8bd7-d4c89974b9d5

## Verlauf

- 14.06.2026: Ausschreibung veröffentlicht

## Zuschläge dieses Auftraggebers

- [MPI für terrestrische Mikrobiologie Marburg: Umbau und Sanierung Bauteil B: Elektroinstallation](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-terrestrische-mikrobiologie-marburg-umbau-und-sanierung-97ef2299) · Zuschlag 16.10.2026 an Stasch Elektro-Technik GmbH · 5 Angebote
- [Max-Planck-Forschungsstelle für die Wissenschaft der Pathogene, Neubau und Umbau: Starkstrom ELT](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/max-planck-forschungsstelle-fuer-die-wissenschaft-der-pathogene-neubau-d54fc90a) · Zuschlag 16.10.2026 an Ritter Starkstromtechnik Berlin GmbH & Co. KG · 3 Angebote
- [MPI für Terrestrische Mikrobiologie- Umbau BT B: MSR](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-terrestrische-mikrobiologie-umbau-bt-b-msr-89c740a4) · Zuschlag 25.08.2026 an Einzelunternehmen aus Herborn · 2 Angebote
- [MPI für Intelligente Systeme, Neubau Cyber Valley: Stromversorgung](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-intelligente-systeme-neubau-cyber-valley-stromversorgung-4bb6e8ef) · Zuschlag 28.07.2026 an Rud. Otto Meyer Technik GmbH & Co.KG · 4 Angebote
- [MPI für Intelligente Systeme, Neubau Cyber Valley: Gebäudeautomation](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-intelligente-systeme-neubau-cyber-valley-gebaeudeautomation-73af413a) · Zuschlag 05.06.2026 an Einzelunternehmen aus Offenbach am Main · 1 Angebot
- [MPI für Intelligente Systeme, Neubau Cyber Valley: Elektroinstallation](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/mpi-fuer-intelligente-systeme-neubau-cyber-valley-elektroinstallation-6ed54e89) · Zuschlag 26.05.2026 an F&E Elektroanlagen GmbH · 6 Angebote

## Von hier aus weiter

- [Öffentliche Ausschreibungen in Berlin](https://vergabeweiser.de/region/berlin): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Max-Planck-Gesellschaft Abt.III](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/max-planck-gesellschaft-abtiii): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle
- [Offenes Verfahren](https://vergabeweiser.de/wissen/offenes-verfahren): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 14.06.2026, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 03.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fmax-planck-forschungsstelle-fuer-die-wissenschaft-der-pathogene-neubau-3f66466b

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=3f66466b-4303-4e61-8bd7-d4c89974b9d5. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/max-planck-forschungsstelle-fuer-die-wissenschaft-der-pathogene-neubau-3f66466b