# Kindergarten Badstraße 6/7 in 09376 Oelsnitz / Erzgeb. - Sanierung Haus 1 und Errichtung Zwischenbau / Los 301 - Abbruch- und Entkernungsarbeiten

Abgelaufen

Stadt Oelsnitz/Erzgeb. hat einen Auftrag für Bauleistungen in Oelsnitz/ Erzgeb. ausgeschrieben. Die Angebotsfrist endete am 30.07.2026. Ergebnis noch nicht veröffentlicht.

- Auftraggeber: [Stadt Oelsnitz/Erzgeb.](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/stadt-oelsnitzerzgeb)
- Was: Bauleistungen allgemein: Kindergarten Badstraße 6/7 in 09376 Oelsnitz / Erzgeb. - Sanierung Haus 1 und Errichtung Zwischenbau / Los 301 - Abbruch- und Entkernungsarbeiten
- Wo: Oelsnitz/ Erzgeb., Erzgebirgskreis, Sachsen
- Bis wann: Angebotsfrist 30.07.2026, 11:00 Uhr
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Vergabeunterlagen: https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Stadt%2520Oelsnitz%252FErzgeb%252E/3418890
- Vergabeplattform: [evergabe.de](https://vergabeweiser.de/plattform/evergabe)

## Leistungsumfang

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Stadt Oelsnitz/Erzgeb.; Straße, Hausnummer: Rathausplatz 1; Postleitzahl: 09376; Ort: Oelsnitz/Erzgeb.; Land: DE; Telefon: [Nummer entfernt]; Fax: [Nummer entfernt]; E-Mail: [E-Mail-Adresse entfernt] b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Ausführung von Bauleistungen nach VOB/B e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Kindergarten Wichtelhaus, Badstraße 6/7 in 09376 Oelsnitz/ Erzgeb. - Haus 1 ; Straße, Hausnummer: Badstraße 6/7; Postleitzahl: 09376; Ort: Oelsnitz/ Erzgeb.; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: • ca. 180 m² Bauteile schützen und sichern • Abbruch Elektroinstallation • Abbruch HLS-Installation • ca. 28 Innentüren • ca. 42 Heizkörperverkleidungen • ca. 10 m³ Sperrmüll • ca. 1.870 m² Tapeten • ca. 490 m² Bodenbelag • ca. 110 m² Bodenfliesen • ca. 260 m² Wandfliesen • ca. 90 m² Innen- und Vorwände • ca. 40 t Putz • ca. 110 m² Sandstrahlen • ca. 565 m² Fußbodenaufbauten • ca. 250 m² KMF • Stahl-Außentreppe g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 31.08.2026, Ende: 30.10.2026, Zwischentermine (bei Bedarf): siehe beiliegenden Bauablaufplan j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3418890/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 30.07.2026, 11:00 Uhr; Bindefrist: 29.08.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 30.07.2026, 11:00 Uhr; Ort: Stadtverwaltung Oelsnitz/Erzgeb., Bauamt Beratungsraum 2.OG, Rathausplatz 1, 09376 Oelsnitz/Erzgeb.; Personen, die anwesend sein dürfen: Bieter und/oder deren Bevollmächtigte t) Sicherheiten: bezugnehmend auf § 7 SächsVergabeG werden keine Sicherheiten gefordert u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungen gemäß § 16 VOB/B, wobei die Zahlungsfrist der Schlussrechnung auf 60 Tage verlängert wird (§ 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B) v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Bieter w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärung auch für diese abzugeben, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmer präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmer) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Es sind die Nachweise gemäß § 6a Abs.2 VOB/A mit dem Angebot beizubringen sowie Unterlagen gemäß Formblatt „Aufforderung zur Angebotsabgabe“. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Chemnitz (bei Erreichen der Schwellenwerte nach § 8 Abs. 3 SächsVergabeG nach vorheriger Vergaberüge beim Auftraggeber); Bereich/Abteilung: Referat 39; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE; Internet-Adresse: Altchemnitzer Straße 41 Abbruch/ Rückbau

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: Öffentliche Ausschreibung (national)
- Art des Auftrags: nicht angegeben
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- CPV-Code: 45000000-7
- CPV-Bezeichnung: [Bauarbeiten](https://vergabeweiser.de/cpv/45000000-bauarbeiten)
- Bekanntmachungs-ID: 25570782

## Verlauf

- 11.07.2026: Ausschreibung veröffentlicht

## Zuschläge: Bauleistungen allgemein in Sachsen

- [37_STF-LAN: FL 06 - Fassade](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/37-stf-lan-fl-06-fassade-869650a7) · Landeshauptstadt Dresden, GB Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit, Zentrales Vergabebüro · Zuschlag 20.10.2026 an Einzelunternehmen aus Dresden · 2 Angebote
- [Grundschule Riebeckstr. 50, Los 4050 Schwachstrom](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/grundschule-riebeckstr-50-los-4050-schwachstrom-84268b83) · Stadt Leipzig · Zuschlag 20.10.2026 an SPIE Information & Communication Services GmbH · 3 Angebote
- [Dreifachsporthalle Pestalozzistr. 74, Los 3.012 Maler- und Lackierarbeiten](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/dreifachsporthalle-pestalozzistr-74-los-3012-maler-und-lackierarbeiten-6994a95e) · Stadt Leipzig · Zuschlag 13.10.2026 an Einzelunternehmen aus Markkleeberg · 6 Angebote
- [Grundschule Riebeckstr. 50, Los 3070 WDVS](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/grundschule-riebeckstr-50-los-3070-wdvs-8addc372) · Stadt Leipzig · Zuschlag 22.09.2026 an I & P GmbH · 4 Angebote
- [Amtsgericht Zwickau, bedarfsgerechte Unterbringung](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/amtsgericht-zwickau-bedarfsgerechte-unterbringung-fb0123ae) · Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL Zwickau · Zuschlag 05.06.2023 an SP Bau GmbH
- [Amtsgericht Zwickau, bedarfsgerechte Unterbringung](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/amtsgericht-zwickau-bedarfsgerechte-unterbringung-acb42078) · Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL Zwickau · Zuschlag 05.06.2023 an SP Bau GmbH

## Von hier aus weiter

- [Öffentliche Ausschreibungen im Erzgebirgskreis](https://vergabeweiser.de/region/sachsen/landkreis-erzgebirgskreis): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Stadt Oelsnitz/Erzgeb.](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/stadt-oelsnitzerzgeb): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle
- [Ausschreibungen für Kitas und Kindergärten](https://vergabeweiser.de/thema/kitas): Ausschreibungen und Zahlen
- [Öffentliche Ausschreibung](https://vergabeweiser.de/wissen/oeffentliche-ausschreibung): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 11.07.2026, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 04.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fkindergarten-badstrasse-67-in-09376-oelsnitz-erzgeb-sanierung-haus-1-25570782

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=25570782. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/kindergarten-badstrasse-67-in-09376-oelsnitz-erzgeb-sanierung-haus-1-25570782