# Gewandhaus zu Leipzig, Ersatz Technische Anlagen, Los 1 TGA Inspizientenanlage

Abgelaufen

Stadt Leipzig hat einen Auftrag für Bauleistungen in Leipzig ausgeschrieben. Die Angebotsfrist endete am 30.01.2023. Bisher kein Ergebnis gefunden.

- Auftraggeber: [Stadt Leipzig](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/stadt-leipzig)
- Was: Bauleistungen allgemein: Gewandhaus zu Leipzig, Ersatz Technische Anlagen, Los 1 TGA Inspizientenanlage
- Wo: Leipzig, Sachsen
- Bis wann: Angebotsfrist 30.01.2023, 23:59 Uhr
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Vergabeunterlagen: https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Stadt%2520Leipzig/2686821
- Vergabeplattform: [evergabe.de](https://vergabeweiser.de/plattform/evergabe)

## Leistungsumfang

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadt Leipzig, Amt für Gebäudemanagement Prager Straße 118 - 136 04092 Leipzig; Telefon: Fax: E-Mail: agm-vergabe@leipzig.de Internet: www.leipzig.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: L-65.3-2022-00705 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung Gewandhaus zu Leipzig, 04109 Leipzig f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Gewandhaus zu Leipzig, 04109 Leipzig; Ersatz Technische Anlagen, Los 1 TGA Inspizientenanlage, 04109 Leipzig Umfang der Leistung: Erneuerung Inspizientenanlage Demontage von Bestandstechnik Rückbau und Sicherung vorhandener Verkabelung Fertigung und Installation von drei festen Inspizientenpulten Montage der Zentraltechnik (6 Technikgestelle) Installation und Programmierung von Steuerungstechnik (SPS-Komponenten) Installation und Konfiguration von Videotechnik (HD-SDI, BK-Netz, Streaming) Installation und Konfiguration von Netzwerktechnik (DANTE, AES67, Steuerung) Installation und Konfiguration von Audiotechnik (DSP´s, Digitalmischpulte, Drahtlostechnik) Installation und Konfiguration von Kommunikationstechnik (Intercom, Wechselsprechen, Funk) Integration von Bestandstechnik in die Kommunikations-, Netzwerk- und Audiotechnik Installation von busfähigen 100V-Lautsprechern (ca. 200 St) Installation von Leitungsführungssystemen, teilweise mit Brandschutzfunktion Installation von Leitungen und Patchfelder (Kupfer und LWL) Herstellen von bauaufsichtlich zugelassenen Brandschotten g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 03.07.2023 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 18.08.2023 weitere Fristen: j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote nicht zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-1851a539afb-161c16b7d11a840a Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 30.01.2023 um: 24:00 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 20.04.2023 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de unter Nutzung der Software AI Bietercockpit Anschrift für schriftliche Angebote: -ENTFÄLLT- (es sind ausschließlich elektronische Angebote zugelassen) q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 31.01.2023 t) geforderte Sicherheiten Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten. Für Mängelansprüche ist Sicherheit in Höhe von drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme) zu leisten. u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind gemäß VOB/B v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Direktlink auf Dokument mit Eignungskriterien unter (URL): https://www.evergabe.de/unterlagen/SelectionCriteria/54321-Tender-1851a539afb-161c16b7d11a840a x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landesdirektion Sachsen, Referat 39 DD Stauffenbergallee 2 01099 Dresden weitere Angaben Mit Angebotsabgabe sind mindestens 2 Referenzen mit vergleichbaren Leistungen in den letzten bis zu 5 abgeschlossenen Kalenderjahren mit Angabe der Leistungen, der Auftragssumme, des Ausführungszeitraumes sowie des Auftraggebers mit Ansprechpartner und Kontaktdaten (Telefonnummer und/ oder Emailadresse) vorzulegen. Vergleichbar ist eine Referenz nur, wenn diese den Bau einer digitalen Client-Server-basierten Inspizientenanlage mit integrierter Audio- und Videotechnik für Theater oder Konzerthäuser in einem Theater oder Konzerthaus mit mehr als 500 Sitzplätzen nachweist und zusätzlich einen Auftragswert von mindestens 500.000 EUR brutto nachweist. Referenzen nicht notwendig für Leistungen des LV-Titel 03 - Trassierung und Verkabelung Bieter müssen für die Leistungserbringung in der gesamten Bauzeit mindestens 4 Monteure und mindestens 1 Programmierer und mindestens 1 Projektleiter einsetzen. Zusätzlich müssen Bieter weitere 4 Monteure für Kabelzug und Trassierung in der Hauptbauzeit vom 03.07.2023 bis zum 18.08.2023 einsetzen. Zum Nachweis müssen Bieter mit Angebotsabgabe im Fragebogen zur Eignungsprüfung die Anzahl der vorgenannten im Unternehmen beschäftigten Arbeitskräfte zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe angeben. Hierbei können Bieter mit Angebotsabgabe auch darlegen, wie sie sich fehlende vorgenannte Arbeitskräfte bis zur Leistungserbringung beschaffen werden. Elektro ,Rufanlagen,Fernmeldeanlagen,Hardware,Software,Netzwerke,Veranstaltungstechnik

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: Öffentliche Ausschreibung (national)
- Art des Auftrags: nicht angegeben
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- CPV-Code: 45000000-7
- CPV-Bezeichnung: [Bauarbeiten](https://vergabeweiser.de/cpv/45000000-bauarbeiten)
- Bekanntmachungs-ID: 19257384

## Verlauf

- 09.01.2023: Ausschreibung veröffentlicht

## Zuschläge dieses Auftraggebers

- [Schulzentrum Gerichtsweg, Neubau Schulgebäude, Los 4070 Küchentechnik](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/schulzentrum-gerichtsweg-neubau-schulgebaeude-los-4070-kuechentechnik-f3efe02a) · Zuschlag 08.09.2026 an Küchen Thurm GmbH · 5 Angebote
- [Oberschule Glockenstr. 6, Los 170.1 Fachräume Biologie, Physik und Chemie](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/oberschule-glockenstr-6-los-1701-fachraeume-biologie-physik-und-chemie-3341192f) · Zuschlag 16.12.2025 an Weber & Kunz GmbH · 2 Angebote
- [Ausbau Dieskaustraße BA 26, TO: Straßen-, Gleis-, und Leitungsbau](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/ausbau-dieskaustrasse-ba-26-to-strassen-gleis-und-leitungsbau-4b861222) · Zuschlag 16.12.2025 an BG STRABAG AG, Direktion Sachsen/Thüringen, Bereich Nordsachsen / STRABAG RAIL GmbH, Bereich Straßenbahngleisbau / EUROVIA Verkehrsbau GmbH Niederlassung Leipzig und 2 weitere · 2 Angebote
- [Grundschule Löbauer Str. 46 und Volksgartenstr. 16, Modernisierung Gebäudeteil A, Los A323 Schlosserarbeiten](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/grundschule-loebauer-str-46-und-volksgartenstr-16-modernisierung-b22c77a1) · Zuschlag 16.12.2025 an Stahlbau GmbH Krippehna-Eilenburg · 11 Angebote
- [Dreifachsporthalle Pestalozzistr. 74, Los 4.001 Heizungs- und Sanitäranlagen](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/dreifachsporthalle-pestalozzistr-74-los-4001-heizungs-und-19927a25) · Zuschlag 02.12.2025 an B+M Heizung-Sanitär-Bau GmbH · 6 Angebote
- [Dreifachsporthalle Pestalozzistr. 74, Los 3.019 Trennvorhang](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/dreifachsporthalle-pestalozzistr-74-los-3019-trennvorhang-29db5203) · Zuschlag 02.12.2025 an Metallbau Politz GmbH · 2 Angebote

## Von hier aus weiter

- [Öffentliche Ausschreibungen in Leipzig](https://vergabeweiser.de/region/sachsen/leipzig): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Stadt Leipzig](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/stadt-leipzig): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle
- [Öffentliche Ausschreibung](https://vergabeweiser.de/wissen/oeffentliche-ausschreibung): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 09.01.2023, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 02.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fgewandhaus-zu-leipzig-ersatz-technische-anlagen-los-1-tga-19257384

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=19257384. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/gewandhaus-zu-leipzig-ersatz-technische-anlagen-los-1-tga-19257384