# Ertüchtigung / Neubau Stützmauer Bergfreiheit 12-14 in Aue-Bad Schlema, OT Aue

Abgelaufen

Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema hat einen Auftrag für Bauleistungen in Aue-Bad Schlema ausgeschrieben. Die Angebotsfrist endete am 07.04.2026. Bisher kein Ergebnis gefunden.

- Auftraggeber: [Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/grosse-kreisstadt-aue-bad-schlema)
- Was: Bauleistungen allgemein: Ertüchtigung / Neubau Stützmauer Bergfreiheit 12-14 in Aue-Bad Schlema, OT Aue
- Wo: Aue-Bad Schlema, Erzgebirgskreis, Sachsen
- Bis wann: Angebotsfrist 07.04.2026, 13:30 Uhr
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Vergabeunterlagen: https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Gro%25C3%259Fe%2520Kreisstadt%2520Aue%252DBad%2520Schlema/3346045
- Vergabeplattform: [evergabe.de](https://vergabeweiser.de/plattform/evergabe)

## Leistungsumfang

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema; Bereich/Abteilung: Stadtverwaltung / Bauamt; Straße, Hausnummer: Goethestraße 5; Postleitzahl: 08280; Ort: Aue-Bad Schlema; Land: DE b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Bauvertrag als Einheitspreisvertrag e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema, OT Aue; Straße, Hausnummer: Bergfreiheit 12-14; Postleitzahl: 08280; Ort: Aue-Bad Schlema; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Abbruch und Erneuerung des alten Stützwandkopfes einschl. Geländer; Verbesserung der Standsicherheit durch Einbringen von Micropfählen; Ertüchtigung des Wandschaftes durch Vorblenden einer neuen Stahlbetonschale im Verbund mit dem Bestand g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 01.06.2026, Ende: 02.10.2026 j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Nebenangebote sind nicht zugelassen. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. Die Abgabe mehrerer Hauptangebote ist nicht zugelassen. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/3346045/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 07.04.2026, 13:30 Uhr; Bindefrist: 26.05.2026 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 07.04.2026, 13:30 Uhr; Ort: elektronisch; Personen, die anwesend sein dürfen: Ein bieteröffentlicher Öffnungstermin findet nicht statt (vgl. § 14 Absatz 1 Satz 1 VOB/A und § 14a Absatz 1 Satz 1 VOB/A), da zum Öffnungstermin ausschließlich elektronische Angebote zugelassen sind (vgl. Buchst. c dieser Auftragsbekanntmachung). t) Sicherheiten: Sicherheit für die Vertragserfüllung ist i. H. v. 5 v. H. der Brutto-Auftragssumme (ohne Nachträge) zu leisten, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000,- € Netto beträgt. Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 3 v. H. der Summe der Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Abnahme, sofern die Auftragssumme einschl. erteilter Nachträge mindestens 250.000,- € Netto beträgt. Für eine etwaige Bauleistungsversicherung wird vorbehalten, vom Auftragnehmer einen anteiligen Prämienbetrag von 0,4 v. H. der Brutto-Abrechnungssumme des versicherten Leistungsumfanges einschließlich etwaiger Nachträge zzgl. der Versicherungssteuer bei der Schlussrechnung von der Vergütung einzubehalten. u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Die wesentlichen Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen ergeben sich aus den einschlägigen Bestimmungen der VOB/B, Ausgabe 2016 in der4 derzeit geltenden, im Bundesanzeiger bekanntgemachten Fassung als Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen, insbesondere aus §16 VOB/B. Die Frist für die Schlusszahlung gem. §16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B wird vorliegend auf 60 Tage verlängert. Ferner hat der Auftragnehmer einen auf der Grundlage des Baufristenplanes erarbeiteten Zahlungsplan, in dem Fälligkeit und Zahlbetrag der jeweiligen Zahlung zusammengestellt werden, zu erstellen und mit dem Baufristenplan zu übergeben. v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter. w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste einer zugelassenen Präqualifikationsstelle (Präqualifikationsverzeichnis). Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen der Nachweis zur Eignung zu führen. Die Mittel der Nachweisführung für Nachunternehmen entsprechen denen für Unternehmen. Weiterhin sind die Angaben zur Preisermittlung (ausgefülltes Formblatt 221/222) mit dem Angebot abzugeben. Die durch NAN-Firmen zu erbringenden Leistungen sind mit der Angebotsabgabe zu benennen (Formblatt 233). Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ sowie die Formblätter 221/222 und 233 liegen den Vergabeunterlagen bei und sind u.a. online erhältlich auf den Webseiten der Fachinformation Bundesbau (www.fibbund.de/inhalt/vergabe/vhb). Mit dem Angebot ist die Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gem. § 4 8d Abs. 1,Satz 1 des EstG. abzugeben. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Erzgebirgskreis; Straße, Hausnummer: P.-Jenisius-Str. 24; Postleitzahl: 09456; Ort: Annaberg-Buchholz; Land: DE Stützwände

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: Öffentliche Ausschreibung (national)
- Art des Auftrags: nicht angegeben
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- CPV-Code: 45000000-7
- CPV-Bezeichnung: [Bauarbeiten](https://vergabeweiser.de/cpv/45000000-bauarbeiten)
- Bekanntmachungs-ID: 25087790

## Verlauf

- 11.03.2026: Ausschreibung veröffentlicht

## Zuschläge: Bauleistungen allgemein in Sachsen

- [Universität Leipzig, KI- Rechenzentrum](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/universitaet-leipzig-ki-rechenzentrum-815ffbd3) · Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Zentrale, Zentralstelle Vergabe- und Vertragsmanagement · Zuschlag 10.07.2026 an GP Papenburg Hochbau GmbH NL Ost · 2 Angebote
- [37_STF-LAN: FL 04 - Dach](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/37-stf-lan-fl-04-dach-3c627753) · Landeshauptstadt Dresden, GB Wirtschaft, Digitales, Personal und Sicherheit, Zentrales Vergabebüro · Zuschlag 30.06.2026 an W. Müller Bedachungen GmbH · 8 Angebote
- [Bau eines multifunktionalen Mehrzweckgebäude - Neubaus „GUT Drauf Komplex“ Los 13.3 WC-Trennwände](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/bau-eines-multifunktionalen-mehrzweckgebaeude-neubaus-gut-drauf-019cdb9e) · Querxenland Seifhennersdorf.e.V. · Zuschlag 18.05.2026 an Schäfer Trennwandsysteme GmbH · 3 Angebote
- [Zuwendungsbaumaßnahme Dreifaltigkeitskirche Görlitz _ Baustelleneinrichtung](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/zuwendungsbaumassnahme-dreifaltigkeitskirche-goerlitz-019cbcfe) · Evangelische Innenstadtgemeinde Görlitz · Zuschlag 11.05.2026 an B plus L Infra Log GmbH · 9 Angebote
- [Neustadt-Forum "Nikolai Ostrowski" - OSSI - Hoyerswerda; Los 1.13 - Objekttüren](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/neustadt-forum-nikolai-ostrowski-ossi-hoyerswerda-los-113-objekttueren-019cb2b1) · Stadt Hoyerswerda · Zuschlag 07.05.2026 an Einzelunternehmen aus Demitz-Thumitz · 4 Angebote
- [Neubau Mehrzweckgebäude in Krauschwitz Los 311 Fliesenlegerarbeiten](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/neubau-mehrzweckgebaeude-in-krauschwitz-los-311-fliesenlegerarbeiten-15d4b2fc) · Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L. · Zuschlag 22.04.2026 an Einzelunternehmen aus Sebnitz · 7 Angebote

## Von hier aus weiter

- [Öffentliche Ausschreibungen im Erzgebirgskreis](https://vergabeweiser.de/region/sachsen/landkreis-erzgebirgskreis): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/grosse-kreisstadt-aue-bad-schlema): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle
- [Öffentliche Ausschreibung](https://vergabeweiser.de/wissen/oeffentliche-ausschreibung): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 11.03.2026, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 04.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fertuechtigung-neubau-stuetzmauer-bergfreiheit-12-14-in-aue-bad-schlema-25087790

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=25087790. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/ertuechtigung-neubau-stuetzmauer-bergfreiheit-12-14-in-aue-bad-schlema-25087790