# Elektroinstallation Datennetz - Förderschule L Bischofswerda (L0037)

Abgelaufen

Landratsamt Bautzen hat einen Auftrag für Bauleistungen in Bischofswerda ausgeschrieben. Die Angebotsfrist endete am 31.01.2023. Bisher kein Ergebnis gefunden.

- Auftraggeber: Landratsamt Bautzen
- Was: Bauleistungen allgemein: Elektroinstallation Datennetz - Förderschule L Bischofswerda (L0037)
- Wo: Bischofswerda, Landkreis Bautzen, Sachsen
- Bis wann: Angebotsfrist 31.01.2023, 10:00 Uhr
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Vergabeunterlagen: https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Landratsamt%2520Bautzen/2687412
- Vergabeplattform: [evergabe.de](https://vergabeweiser.de/plattform/evergabe)

## Leistungsumfang

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Bautzen; Bereich/Abteilung: Zentrale Vergabestelle; Straße, Hausnummer: Bahnhofstraße 9; Postleitzahl: 02625; Ort: Bautzen; Land: DE; Telefon: [Nummer entfernt]; Fax: [Nummer entfernt]; Internet-Adresse: www.landkreis-bautzen.de; E-Mail: vergabe5@lra-bautzen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können nur elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Elektroinstallation e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Förderschule L Bischofswerda; Straße, Hausnummer: Kamenzerstraße 29a; Postleitzahl: 01877; Ort: Bischofswerda; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: Elektroinstallation  2 St. Netzwerkschränke 42HE  ca. 1550 m Leitungen bis NYM-J 5x1,5mm²  ca. 8.800 m Datenkabel bis Kat.7A  ca. 200 m Lichtwellenleiterkabel bis OM4 24G50/125  ca. 300 m Geräteeinbaukanal PVC; ca. 100 m Leitungsführungskanal  ca. 135 St. Installationsgeräte AP / BRK  ca. 135 St. Datenanschlüsse AP / BRK  ca. 12 St. Kernbohrungen DN 100  Demontage vorh. Leitungen und Installationsgeräte g) Es werden keine Planungsleistungen gefordert h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 11.04.2023, Ende: 13.10.2023, Die Bauzeiten werden hauptsächlich in den verschiedenen Ferien liegen!!! j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Entfällt, da Nebenangebote zugelassen sind. k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2687412/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 31.01.2023, 10:00 Uhr; Bindefrist: 24.02.2023 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Die Zuschlagskriterien sind in den Vergabeunterlagen genannt. s) Eröffnungstermin: Datum: 31.01.2023, 10:00 Uhr; Ort: digital über www.evergabe.de; Personen, die anwesend sein dürfen: Keine, da online! t) Sicherheiten: gem. Vertragsunterlagen und VOB/B u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: gem. Vertragsunterlagen und VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: keine w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Bereich/Abteilung: Dienststelle Dresden - Referat 39; Straße, Hausnummer: Stauffenbergallee 2; Postleitzahl: 01099; Ort: Dresden; Land: DE; Internet-Adresse: www.lds.sachsen.de Elektro ,EDV-Verkabelungen

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: Öffentliche Ausschreibung (national)
- Art des Auftrags: nicht angegeben
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- CPV-Code: 45000000-7
- CPV-Bezeichnung: [Bauarbeiten](https://vergabeweiser.de/cpv/45000000-bauarbeiten)
- Bekanntmachungs-ID: 19264960

## Verlauf

- 10.01.2023: Ausschreibung veröffentlicht

## Zuschläge dieses Auftraggebers

- [Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf: Los 51 – Freianlagen](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/ersatzneubau-oberschule-arnsdorf-los-51-freianlagen-0197aa8c) · Zuschlag 02.09.2025 an Dietmar Theodor Machel GmbH · 7 Angebote je Los
- [Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf: Los 64 - Möblierung Tafeln (2. Ausschreibung)](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/ersatzneubau-oberschule-arnsdorf-los-64-moeblierung-tafeln-2-01978769) · Zuschlag 02.09.2025 an MEGWARE Computer Vertrieb und Service GmbH · 5 Angebote
- [Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf: Los 2101 - Dachdecker](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/neubau-1-feld-sporthalle-arnsdorf-los-2101-dachdecker-0196ec8d) · Zuschlag 17.07.2025 an W. Müller Bedachungen GmbH · 4 Angebote
- [Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf: Los 3901 - Trockenbau](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/neubau-1-feld-sporthalle-arnsdorf-los-3901-trockenbau-01962460) · Zuschlag 11.06.2025 an Heinrich Schmid GmbH & Co. KG · 5 Angebote
- [Ersatzneubau Oberschule Arnsdorf: Los 63 - Möblierung Schulmöbel](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/ersatzneubau-oberschule-arnsdorf-los-63-moeblierung-schulmoebel-0195fb3d) · Zuschlag 02.06.2025 an VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG · 2 Angebote
- [Neubau 1-Feld-Sporthalle Arnsdorf: Los 4100 - Heizung/ Sanitär](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/neubau-1-feld-sporthalle-arnsdorf-los-4100-heizung-sanitaer-0195b825) · Zuschlag 23.05.2025 an MG Heizung/Sanitär GmbH DW · 4 Angebote

## Von hier aus weiter

- [Öffentliche Ausschreibungen im Landkreis Bautzen](https://vergabeweiser.de/region/sachsen/landkreis-bautzen): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Ausschreibungen für Schulen](https://vergabeweiser.de/thema/schulen): Ausschreibungen und Zahlen
- [Öffentliche Ausschreibung](https://vergabeweiser.de/wissen/oeffentliche-ausschreibung): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 10.01.2023, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 31.10.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Felektroinstallation-datennetz-foerderschule-l-bischofswerda-l0037-19264960

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=19264960. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/elektroinstallation-datennetz-foerderschule-l-bischofswerda-l0037-19264960