# BLB NRW / NL Dortmund / TU Dortmund, CN, San. TW-LW-Netz, 1. BA Ltg. im VK 010-25-00136

Zuschlag erteilt

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund hat den Auftrag für Tiefbau in Dortmund am 02.06.2025 vergeben, Zuschlag an H & W Tiefbau GmbH Co. KG. Zuschlagssumme nach den Angaben der Bekanntmachung: 1.442.142,17 €. Eingegangen: 2 Angebote.

- Auftraggeber: [Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/bau-und-liegenschaftsbetrieb-nrw-dortmund)
- Was: Tiefbau: BLB NRW / NL Dortmund / TU Dortmund, CN, San. TW-LW-Netz, 1. BA Ltg. im VK 010-25-00136
- Wo: Dortmund, Nordrhein-Westfalen
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Laufzeit: 01.07.2025 bis 30.03.2026
- Zuschlag an: H & W Tiefbau GmbH Co. KG
- Zuschlag am: 02.06.2025
- Summe: 1.442.142,17 €
- Angebote: 2

## Gewinner

- [H & W Tiefbau GmbH Co. KG](https://vergabeweiser.de/unternehmen/h-w-tiefbau-gmbh-co-kg), Marl

## Leistungsumfang

VOB Leistung Trinkwasserltg. im Versorgungskanal Das Trink- und Löschwassernetz der TU Do, CN ist aus hygienischen Gründen zu sanieren. Die EU-Weit ausgeschriebenen Leistungen beinhalten den Rückbau und Neubau von Leitungen im Versorgungskanal

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: Offenes Verfahren (EU-weit)
- Art des Auftrags: Bauleistung
- Geschätzter Wert: 1.544.066,79 €
- Bindefrist: 56 Tage nach Angebotsfrist
- Nachprüfung: Vergabekammer Westfalen
- CPV-Code: 45252126-7
- CPV-Bezeichnung: [Bau von Trinkwasseraufbereitungsanlagen](https://vergabeweiser.de/cpv/45252126-bau-von-trinkwasseraufbereitungsanlagen)
- Bekanntmachungs-ID: c0e69e8d-aaaf-4d70-9565-0f1490929031

## Verlauf

- 07.03.2025: Ausschreibung veröffentlicht
- 25.06.2025: Ergebnis veröffentlicht
- 22.03.2026: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Zuge der Freilegung wurden teilweise erhebliche Korrosionserscheinungen sowohl an der Rohrleitung als auch im Bereich der Bewehrung festgestellt. Der tatsächliche Schadensumfang war vorab nicht erkennbar und konnte auf Grundlage der ursprünglichen Planunterlagen nicht beurteilt werden. Aufgrund der festgestellten Korrosionsschäden wurde eine Betonkernsanierung erforderlich. In diesem Zusammenhang war eine Anpassung der Befestigungs- und Verankerungssysteme technisch zwingend notwendig, um erneute Korrosionsschäden zu vermeiden und eine regelkonforme Ausführung im sanierten Betonbereich sicherzustellen. Die Umstellung auf feuerverzinkte Halterungen, Edelstahlanker sowie geeignete Systemkomponenten erfolgte somit als technisch notwendige Reaktion auf die vorgefundenen Bestandsverhältnisse.
- 24.04.2026: Vertragsänderung veröffentlicht · Begründung Nachtrag Nr. 4: Im Zuge der Ausführung wurde die Wand zwischen Baugrube und Versorgungskanal teilweise demontiert, um eine Einbringöffnung für Material und Rohrleitungen herzustellen. Abweichend von der ursprünglich vorgesehenen temporären Öffnung wurde an dieser Stelle eine doppelflügelige Tür eingebaut. Durch die nun hergestellte doppelflügelige Türanlage entfällt die tägliche Montage und Demontage der Lastverteilplatten vollständig. Gleichzeitig wird der Zugang zum Versorgungskanal dauerhaft, sicher und deutlich effizienter gestaltet. Der Materialtransport kann dadurch schneller und mit geringerem Personal- und Zeitaufwand erfolgen. Zudem wird die Arbeitssicherheit erhöht, da ein kontrollierter und jederzeit verschließbarer Zugang besteht. Die Ausführung der Tür stellt somit eine technisch sinnvolle und wirtschaftliche Anpassung der Ausführung dar, welche den Bauablauf vereinfacht, die Sicherheit erhöht und den Zugang zum Versorgungskanal dauerhaft verbessert. Begründung Nachtrag Nr. 5: Da die örtlichen Platzverhältnisse im Vorfeld nicht abschließend beurteilt werden konnten, hat sich erst während der Ausführung gezeigt, dass aufgrund beengter Bereiche zwischen Halterungen und Armaturen der Einbau von Muffen teilweise nicht möglich ist. In diesen Fällen ist ein Ausweichen auf das Stumpfschweißverfahren erforderlich.
- 07.07.2026: Vertragsänderung veröffentlicht · NAV 04: Im Zuge der Durchführung der Maßnahme hat sich ergeben, dass auf Grund der Bauverzögerung, durch die erforderlich gewordene Betonkanalsanierung, die Bestellung von PE-Ltg. nicht termingemäß ausgelöst werden konnte. Die nun geltend gemachten Mehrkosten resultieren somit aus einer zwischenzeitlich eingetretenen Marktveränderung, welche zum Zeitpunkt der ursprünglichen Terminplanung nicht vorhersehbar war. Aus fachtechnischer Sicht ist nachvollziehbar, dass die Materialien nicht frühzeitig bestellt wurden, da die Ausführung der Leistungen aufgrund der zusätzlichen Betonsanierungsarbeiten nicht gesichert planbar war und eine längerfristige Vorhaltung bzw. Lagerung der Materialien wirtschaftliche und logistische Risiken mit sich gebracht hätte. NAV 05: Im Zuge der Durchführung der Maßnahme hat sich herausgestellt, dass die zur Fertigstellung der Gesamtleistung technisch erforderlichen Hausanschlüsse versehentlich nicht ausgeschrieben worden sind. Die Ausführung in Edelstahl ist erforderlich, da im Versorgungskanal und im Übergangsbereich zur Gebäudeinstallation folgende Anforderungen bestehen: -Korrosionsbeständigkeit in dauerhaft feuchter Umgebung (Versorgungskanal) -Trinkwasserhygienische Sicherheit gemäß DVGW-konformen Systemen -Mechanische Stabilität für Steigleitungen, Bögen und Armaturen -Zuverlässige Übergänge von PE auf metallische Gebäudetechnik -Wartungs- und Demontagefähigkeit der Absperr- und Verteilerarmaturen PE-Rohre sind für den Erd- und Leitungsbau geeignet, jedoch im Bereich von frei geführten Steigleitungen, Armaturen und Gebäudeanschlüssen aufgrund fehlender Formstabilität und begrenzter Anschlussmöglichkeiten nur eingeschränkt einsetzbar. Der Nachtrag resultiert aus der technisch erforderlichen Ausführung der Gebäudeabgänge in Edelstahl zur Sicherstellung einer dauerhaft korrosionsfreien, betriebssicheren und normgerechten Trinkwasserinstallation im Übergangsbereich zwischen PE-Hauptleitung und Gebäudeinstallation.

## Häufige Fragen

**Wer hat den Auftrag bekommen?**
Den Zuschlag hat H & W Tiefbau GmbH Co. KG erhalten, Summe 1.442.142,17 €.

## Weitere Zuschläge dieses Auftraggebers

- [BLB NRW / NL DO / TU DO (WE2037) / IS, TU DO, CN, San. TW-/LW Netz, 3. BA erdv. Ltg / 010-26-00148](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/blb-nrw-nl-do-tu-do-we2037-is-tu-do-cn-san-tw-lw-netz-3-ba-erdv-ltg-6d93de46) · Zuschlag 10.08.2026 an H & W Tiefbau GmbH Co. KG · 2 Angebote
- [BLB NRW / NL Dortmund / PP Hagen (WE1666) VE03-6300 Außenanlagen/Abbruch/PV-Carports / 010-25-00159](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/blb-nrw-nl-dortmund-pp-hagen-we1666-ve03-6300-aussenanlagenabbruchpv-de42b07d) · Zuschlag 12.12.2025 an AWR Abbruch GmbH · 2 Angebote
- [BLB NRW / NL Do / TU Do (2037) CCB / GP Teilrückbau C2S + C2W / Los 1-3 / 010-25-00117](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/blb-nrw-nl-do-tu-do-2037-ccb-gp-teilrueckbau-c2s-c2w-los-1-3-010-25-ab796209) · Zuschlag 29.07.2025 an Einzelunternehmen aus Dortmund · 1–2 Angebote je Los
- [BLB NRW / NL Dortmund / DO,IS, HSBO (WE1997); Instandhaltung Hörsäle / Trockenbauarbeiten 2.BA / 010-25-00177](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/blb-nrw-nl-dortmund-dois-hsbo-we1997-instandhaltung-hoersaele-bf609208) · Zuschlag 30.06.2025 an NK-Trockenbau Akustikausbaugesellschaft mbH · 9 Angebote
- [BLB NRW / NL Dortmund / TU Dortmund (WE2037); Forschungsneubau CALEDO / Trockenbauarbeiten](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/blb-nrw-nl-dortmund-tu-dortmund-we2037-forschungsneubau-caledo-01c66877) · Zuschlag 22.03.2022 an Lindner SE
- [BLB NRW / NL Dortmund / TU Dortmund (WE2037); Forschungsneubau CALEDO / Starkstromanlagen](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/blb-nrw-nl-dortmund-tu-dortmund-we2037-forschungsneubau-caledo-5761f7cb) · Zuschlag 17.11.2021 an SSS Starkstrom- und Signal- Baugesellschaft mbH

## Von hier aus weiter

- [Öffentliche Ausschreibungen in Dortmund](https://vergabeweiser.de/region/nordrhein-westfalen/dortmund): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/bau-und-liegenschaftsbetrieb-nrw-dortmund): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle
- [Offenes Verfahren](https://vergabeweiser.de/wissen/offenes-verfahren): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 07.07.2026, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 03.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fblb-nrw-nl-dortmund-tu-dortmund-cn-san-tw-lw-netz-1-ba-ltg-im-vk-010-c0e69e8d

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=846af00e-954f-4cc3-be7a-03e1d4c098d0. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/blb-nrw-nl-dortmund-tu-dortmund-cn-san-tw-lw-netz-1-ba-ltg-im-vk-010-c0e69e8d