# Ausbau Südstraße, 2. BA, Elektroinstallation Straßenbeleuchtung

Abgelaufen

Stadtverwaltung Zittau hat einen Auftrag für Bauleistungen in Zittau ausgeschrieben. Die Angebotsfrist endete am 27.01.2026. Bisher kein Ergebnis gefunden.

- Auftraggeber: [Stadtverwaltung Zittau](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/stadtverwaltung-zittau)
- Was: Bauleistungen allgemein: Ausbau Südstraße, 2. BA, Elektroinstallation Straßenbeleuchtung
- Wo: Zittau, Landkreis Görlitz, Sachsen
- Bis wann: Angebotsfrist 27.01.2026, 14:30 Uhr
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Vergabeunterlagen: https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Stadtverwaltung%2520Zittau/3307735
- Vergabeplattform: [evergabe.de](https://vergabeweiser.de/plattform/evergabe)

## Leistungsumfang

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle) Name und Anschrift: Stadtverwaltung Zittau Markt 1 02763 Zittau Telefon: [Nummer entfernt] Fax: [Nummer entfernt] E-Mail: stadt@zittau.de Internet: www.zittau.de b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A Vergabenummer: 034_ZIT_02-2025-0069 c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen Zugelassene Angebotsabgabe elektronisch in Textform schriftlich d) Art des Auftrags Ausführung von Bauleistungen e) Ort der Ausführung 02763 Zittau f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt nach Losen Art der Leistung: Ausbau der Südstraße in Zittau, 2. Bauabschnitt, Elektroinstallation der neuen Straßenbeleuchtungsanlage Umfang der Leistung: Ausgeschrieben wird die Errichtung einer neuen Straßenbeleuchtung beim Ausbau des 2. Bauabschnittes der Südstraße in 02763 Zittau. Der 2. Bauabschnitt beginnt an der Sachsenstraße und endet an der Mandaubrücke Kreuzung Schliebenstraße. Die vorhandenen 14 Mastleuchten mit Natriumdampflampen werden durch 15 neue LED-Leuchten mit 8m-Stahlrohrmasten ersetzt. Der neue Kreisverkehr erhält 4 neue Mastleuchten im Innenbereich und 8 Mastleuchten für die Fußgängerüberwege an den Zufahrten. Die Kreuzungen Sachsenstraße und Schrammstraße wurden bereits in vorangegangen Baumaßnahmen teilweise erneuert. Die vorhandenden Stahlrohrmasten sowie die vorhandenen Leuchtenköpfe werden demontiert und an die Stadtwerke Zittau übergeben. Die Kabelanlage mit ca. 1.000 m ist zu erneuern. 26 Stück Fundamenthülsen und 200 m Kabelschutzrohr sind an den Baubetrieb zum Einbau zu liefern. Die notwendigen Tiefbauarbeiten werden in einem separaten Los ausgeschrieben. Während der Bauzeit ist eine Beleuchtung der Verkehrswege mit ca. 5 Stück mobilen Leuchten vorgesehen. g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden Zweck der baulichen Anlage: Zweck des Auftrags: h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f) Vergabe nach Losen: Nein i) Ausführungsfristen Beginn der Ausführung: 30.03.2026 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: 12.05.2028 weitere Fristen: Fertigstellung Bau- und Planzarbeiten: 30.10.2026 Abschluss Entwicklungspflege Baum und Fertigstellungspflege Rasen: 30.10.2028. j) Nebenangebote nicht zugelassen k) mehrere Hauptangebote zugelassen l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter: https://www.evergabe.de/unterlagen/54321-Tender-19b35edb515-4d0a8ebec44ed7a9 Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen: Nein Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden nachgefordert o) Ablauf der Angebotsfrist am: 27.01.2026 um: 14:30 Uhr Ablauf der Bindefrist am: 06.03.2026 p) Adresse für elektronische Angebote (URL): www.evergabe.de Anschrift für schriftliche Angebote: Stadtverwaltung Zittau, Bauamt, Vergabe/ Abwasser, Vergabebüro Sachsenstraße 14, Zimmer 204 (Vergabebüro) 02763 Zittau Deutschland Tel.: [Nummer entfernt] Fax: [Nummer entfernt] E-Mail: vergabebuero@zittau.de q) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen Deutsch r) Zuschlagskriterien nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung: Niedrigster Preis s) Eröffnungstermin am: 27.01.2026 um: 14:30 Ort: Technisches Rathaus Zittau, Sachsenstraße 14, Zimmer 204 (Vergabebüro) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und deren bevollmächtigte Vertreter t) geforderte Sicherheiten keine u) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind Gemäß § 16 VOB/B. Ab dem 01.01.2020 hat die Stadtverwaltung Zittau, mit Umstellung auf die E-Rechnung, einen zentralen Rechnungseingang eingeführt. Für eine reibungslose Rechnungsbearbeitung nutzen Sie bitte für alle Rechnungsdokumente folgende Rechnungsanschrift: Stadtverwaltung Zittau Zentraler Rechnungseingang Bauamt, Referat Tiefbau Markt 1 02763 Zittau Weiterhin bitten wir Sie um eine elektronische Übermittlung der Rechnungen an folgende E-Mail-Adresse: [E-Mail-Adresse entfernt] v) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter w) Beurteilung der Eignung Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das ausgefüllte Formblatt ''Eigenerklärung zur Eignung'' vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der ''Eigenerklärung zur Eignung'' genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen. Das Formblatt 'Eigenerklärung zur Eignung' ist erhältlich: Liegt der Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes bei! Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen: x) Nachprüfung behaupteter Verstöße Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A): Landkreis Görlitz, Landratsamt, Dezernat I, Amt für Hoch- und Tiefbau, [Name entfernt] 24 02826 Görlitz y) Sonstige Angaben Elektro ,Straßenbau,Straßenbeleuchtung/ Beleuchtungsanlagen im Freien

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: Öffentliche Ausschreibung (national)
- Art des Auftrags: nicht angegeben
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- CPV-Code: 45000000-7
- CPV-Bezeichnung: [Bauarbeiten](https://vergabeweiser.de/cpv/45000000-bauarbeiten)
- Bekanntmachungs-ID: 24823428

## Verlauf

- 24.12.2025: Ausschreibung veröffentlicht

## Weitere Zuschläge

- [Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges TLF 3000 nach DIN 14 530-22, nach DIN EN 1846-2, DIN 1846-3 bzw. 14502-3 für die Stadt Zittau](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/beschaffung-eines-tankloeschfahrzeuges-tlf-3000-nach-din-14-530-22-019b35d1) · Stadtverwaltung Zittau · Zuschlag 13.05.2026 an Rosenbauer Deutschland GmbH · 1 Angebot
- [Lager 2030 Kesselsdorf - VE 303 Dachdeckerarbeiten](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/lager-2030-kesselsdorf-ve-303-dachdeckerarbeiten-0fcde5ca) · SachsenNetze HS.HD GmbH · Zuschlag 10.04.2026 an Dachdeckermeister Claus Dittrich GmbH & Co. KG · 13 Angebote
- [Lager 2030 Kesselsdorf - VE 309 Trockenbauarbeiten](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/lager-2030-kesselsdorf-ve-309-trockenbauarbeiten-672e62d6) · SachsenNetze HS.HD GmbH · Zuschlag 23.03.2026 an SF-Ausbau GmbH · 8 Angebote
- [Grunderneuerung G70L - Los J](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/grunderneuerung-g70l-los-j-e446279a) · Die Autobahn GmbH des Bundes - NL Nordbayern · Zuschlag 09.03.2026 an Geiger Bauwerksanierung GmbH & Co. KG · 3 Angebote
- [S 177 OU Wünschendorf/ Eschdorf; Los 7.3 Gewässerrenaturierung und WW Rosinendörfchen](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/s-177-ou-wuenschendorf-eschdorf-los-73-gewaesserrenaturierung-und-ww-e31ee9f6) · Landesamt für Straßenbau und Verkehr · Zuschlag 25.02.2026 an FuXX Bau GmbH · 5 Angebote
- [WHZ, Camp. Innenstadt, Technikum, Äußere Schneeberger Str. 5, Neubau](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/whz-camp-innenstadt-technikum-aeussere-schneeberger-str-5-neubau-1db06011) · Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL Zwickau · Zuschlag 06.04.2020 an Stübler GmbH Elektromontagen und Baulogistik

## Von hier aus weiter

- [Öffentliche Ausschreibungen im Landkreis Görlitz](https://vergabeweiser.de/region/sachsen/landkreis-goerlitz): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [Stadtverwaltung Zittau](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/stadtverwaltung-zittau): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle
- [Öffentliche Ausschreibung](https://vergabeweiser.de/wissen/oeffentliche-ausschreibung): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 24.12.2025, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 02.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fausbau-suedstrasse-2-ba-elektroinstallation-strassenbeleuchtung-24823428

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=24823428. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/ausbau-suedstrasse-2-ba-elektroinstallation-strassenbeleuchtung-24823428