# Ausbau der S11/S-Bahn, Stammstrecke Köln, VP2

Zuschlag erteilt

DB Netz AG hat den Auftrag für Ingenieur- und Planungsleistungen in Köln am 06.04.2020 vergeben, Zuschlag an BIEGE S11/S-Bahn c/o DB Engineering & Consulting GmbH.

- Auftraggeber: [DB Netz AG](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/db-netz-ag)
- Was: Ingenieur- und Planungsleistungen: Ausbau der S11/S-Bahn, Stammstrecke Köln, VP2
- Wo: Köln, Nordrhein-Westfalen
- Wer kann anbieten: Jedes Unternehmen, das die Anforderungen der Vergabeunterlagen erfüllt.
- Laufzeit: 07.04.2020 bis 30.04.2028
- Zuschlag an: BIEGE S11/S-Bahn c/o DB Engineering & Consulting GmbH
- Zuschlag am: 06.04.2020
- Summe: nicht veröffentlicht
- Angebote: nicht veröffentlicht

## Gewinner

- [BIEGE S11/S-Bahn c/o DB Engineering & Consulting GmbH](https://vergabeweiser.de/unternehmen/biege-s11s-bahn-co-db-engineering-consulting-gmbh), Berlin

## Leistungsumfang

Ausbau der S11/S-Bahn Stammstrecke Köln - Vergabepaket 2, Leistungen Objektplanung Verkehrsanlagenplanung, Objektplanung Ingenieurbauwerke, Tragwerksplanung, Fachplanung technischen Ausrüstung, Vermessung und Umweltplanung

## Angaben laut Bekanntmachung

- Verfahren: nicht angegeben (EU-weit)
- Art des Auftrags: Dienstleistung
- Geschätzter Wert: nicht angegeben
- Nachprüfung: Vergabekammer des Bundes
- CPV-Code: 71300000-1
- CPV-Bezeichnung: [Dienstleistungen von Ingenieurbüros](https://vergabeweiser.de/cpv/71300000-dienstleistungen-von-ingenieurbueros)
- Bekanntmachungs-ID: 6d0f99dd-21d5-4451-9253-64d0c4a8c48f

## Verlauf

- 25.02.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Die oben genannte Leistung ist nicht Bestandteil der Leistungsbeschreibung Tragwerksplanung des Vertrages. Gemäß Ziffer 4.19 der AHO Schriftreihe Nr. 3 ist der Nachweis der Schienenspannungen bei Eisenbahnbrücken eine besondere Leistung der Tragwerksplanung. Da die ARGE S11 als Hauptplaner im Projekt "Ausbau der S11" fungiert und somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich ist, wäre eine Durchführung der Schienenspannungsnachweise über eine externe Vergabe nur mit massiven zeitlichen und finanziellen Mehraufwänden verbunden.
- 24.03.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Die Nachtragsleistung entstand aus den Erkenntnissen, die durch das Baugrundgutachtens der EP gewonnen wurden. Die ARGE S11 ist Hauptplaner im Projekt "Ausbau der S11" und ist somit auch für die Erstellung der gesamthaften Planunterlagen einer umsetzbaren Lösung verantwortlich. Aus diesem Grund ist von der Beauftragung einer geänderten Teilplanung, jedoch mit Auswirkungen auf andere Planungsinhalte des Hauptplaner, abzuraten. Darüber hinaus fielen bei einem Auftragnehmerwechsel zusätzliche Kosten für die Einarbeitung und Integration in den Gesamtplanungsprozess an und es käme zu Verzögerungen im Planungsprozess mit Auswirkungen auf den Abschluss der Lph. 3 und 4.
- 24.05.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Zuge der Planungsverteidigung der Teilmaßnahme 4 (HP Kalk West) wurde vom Bahnhofsmanagement der Wunsch geäußert, dass eine einheitliche Ausstattung der Stationen zu planen ist. Hierzu ist eine Umplanung der Reisendeninformation von DSA+ auf ZIM erforderlich. Durch diese Änderung wird der Bahnsteig mit mehreren Lautsprechern ausgestattet, anstatt lediglich mit einem bei DSA+, woraus eine notwendige Untersuchung nach TA Lärm resultiert, im HV bereits die Leistungen des Leistungsbildes Schall- und Erschütterungsschutz übertragen wurden Da die ARGE S11 als Hauptplaner im Projekt "Ausbau der S11" fungiert und somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich ist, wäre eine Koordination der Durchführung der Untersuchung nach TA Lärm über eine externe Vergabe nur mit massiven zeitlichen und finanziellen Mehraufwänden verbunden. (MKA53)
- 01.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · MKA58- Da die ARGE S11 als Hauptplaner im Projekt "Ausbau der S11" fungiert und somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich ist, würde das einarbeiten eines weiteren AN in das Projekt zu zeitlichen Verzögerungen führen, die mit immensen Kosten verbunden wären. Ein wechsel des AN hätte zur Folge, dass Planungsleistungen von einem weiteren Auftragnehmer z.T. wiederholt und in die vorhandene Planung des AN integriert werden müssten. Das Einbringen eines weiteren Unternehmens würde dazuführen, dass es zu zusätzliche Koordinationsleistungn zwischen dem neuen Unternehmen und dem Hauptplaner kommen würde. Dies führt zu mehr Aufwand, da zusätzliche Absprachen nötig wären. Des weiteren ist davon auszugehen, dass durch ein weiteres Unternehmen Informationsverluste hinsichtlich des Brückenbauwerks entstehen, die zu Mängeln führen können. Das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu gelten machenden Mängelansprüchen würde zusätzlich erschwert werden. MKA197- Der AN ist bereits mit der Herstellung des der Bauwerke sowie der Herstellung der neuen Zufahrt zum P3 beauftragt. Damit diese hergestellt werden können, ist nun die Demontage der Beleuchtungsmaste im Baufeld, sowie die anschließende Montage dieser notwendig. Die Demontage und Montage der Beleuchtung steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung der Zufahrtsstraße, sodass dieser in den Gesamtbauablauf der Parkplatzmaßnahmen integriert werden muss. Der AN ist bereits mit den Leistungen der Herstellung des Trogbauwerks, der EÜ Parkplatz und der Zufahrt zum Parkplatz beauftragt. Ein Wechsel des AN's würde zusätzliche Schnittstellen und Kosten verursachen. Der Wechsel des AN's wäre demnach mit Zusatzkosten sowie erhöhtem Aufwand verbunden. Es ergeben sich Synergien und Vorteile bei der Bauausführung, sofern die Leistungen durch den AN ausgefühhrt werden. Die jeweiligen Arbeitsabläufe greifen ineinander und es werden keine zusätzlichen Schnittstellen und mögliche Behinderungen
- 06.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · MKA52- Aufnahme der im Bestand vorhandenen Lautsprecher in ihrer Lage, ihrem Typ, sowie eine Messung der Schalldruckpegel der Zugansagen damit eine vollumfängliche Grundlage zur Erstellung der Schalltechnischen Untersuchung geschaffen wird. Auslöser für die nicht vorhersehbare, notwendige Leistung sind die unvollständigen Bestandsunterlagen die trotz intensiver Recherche nicht vom AN auffindbar waren.
- 06.09.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · MKA54- Für die Errichtung neuer Haltepunkte in Köln Messe/Deutz (TM6) und Köln Hbf (TM7) wird der Neubau von Bahnsteigen mit dazugehörigen Beschallungsanlagen zur Information der Reisenden notwendig. Hierzu sollen die Schallimmissionen aus dem Betrieb der neuen Anlagen nach TA-Lärm ermittelt und beurteilt werden. Da die ARGE S11 als Hauptplaner im Projekt "Ausbau der S11" fungiert und somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich ist, wäre das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu gelten machenden Mängelansprüchen besonders erschwert.
- 19.12.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · NT39: Die Nachtragsleistung entstand aus den Erkenntnissen des Schallschutzgutachten der GP und das Erfordernis der Planung zusätzlicher Bauwerke aus in der EP. Außerdem hat sich ergeben, dass der Block 12 zurück gebaut werden muss, da der Überbau jedoch als Lage für weitere Blöcke dient, müssen diese beplant werden. Die ARGE S11 ist Hauptplaner im Projekt "Ausbau der S11" und ist somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich. Aus diesem Grund wäre das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu gelten machenden Mängelansprüchen besonders aufwändig. Das einbinden eines weiteren Planers in dem Status der Projektes hätte zu einer Verzögerung des Projektes geführt, welches mit hohen kosten verbunden wäre. NT56: Erforderlichen Leistungen, die für die Ergänzung der Planungsunterlagen erforderlich sind: - Ableitung der Bauwerkspläne aus dem Modell - Nachjustieren der Ansichtstiefe für die Schnittführungen - Bereinigen der Ausbaugewerke - Erstellen von plausiblen, aussagekräftigen Plänen - Ergänzung eines Übersteigschutzes von Block 6N bis 7N - Aufnahme in das Bauwerksverzeichnis - Ergänzungen des Bauwerks einschl. Bauwerksnummer im Lageplan Unterlage 3.2 - Ergänzungen im Erläuterungsbericht Da die ARGE S11 als Hauptplaner im Projekt "Ausbau der S11" fungiert und somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich ist, wäre das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu gelten machenden Mängelansprüchen besonders erschwert. NT59: Im Rahmen des Lenkungskreises vom 02.07.2024 wurde ein Vordach im Bereich der Teilmaßnahme 6 (Köln Messe/Deutz) über dem Ausgang des KVB Tunnels in Richtung des Messegeländes gefordert. Das Einbringen eines weiteren Unternehmens würde dazu führen, dass es zu zusätzliche Koordinationsleistungen zwischen dem neuen Unternehmen und dem Hauptplaner kommen würde. Dies führt zu mehr Aufwand, da zusätzliche Absprachen nötig wären. Des weiteren ist davon auszugehen, dass durch ein weiteres Unternehmen Informationsverluste hinsichtlich des Brückenbauwerks entstehen, die zu Mängeln führen können. Das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu gelten machenden Mängelansprüchen würde zusätzlich erschwert werden NT62: Gemäß dem Wunsche des Geschäftsbereich Personenbahnhöfe wird eine statische Variantendetailprüfung alternativer Dachtypen an dem neuen Mittelbahnsteig im Bereich der Teilmaßnahme 7 gefordert. Das Einbringen eines weiteren Unternehmens würde dazu führen, dass es zu zusätzliche Koordinationsleistungen zwischen dem neuen Unternehmen und dem Hauptplaner kommen würde. Dies führt zu mehr Aufwand, da zusätzliche Absprachen nötig wären. Des weiteren ist davon auszugehen, dass durch ein weiteres Unternehmen Informationsverluste hinsichtlich der Lastabtragung entstehen, die zu Mängeln führen können. Das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu gelten machenden Mängelansprüchen würde zusätzlich erschwert werden
- 19.12.2024: Vertragsänderung veröffentlicht · Im Ergebnis einer Mehrfachbeauftragung zur Fassadengestaltung wurde ein Siegerentwurf und somit der Fassadenverlauf festgelegt. Im Nachgang gab es durch den Besteller dazu geänderte Vorgaben, die eine Anpassung der Straßenplanung erforderlich machen. Diese geänderte Vorgabe war zum Zeitpunkt des Planungsbeginns nicht vorhersehbar und bedingt eine Anpassung der bis dato erbrachten Planungsleistung.
- 19.01.2025: Vertragsänderung veröffentlicht · NT63- Da die ARGE S11 als Hauptplaner im Projekt "Ausbau der S11" fungiert und somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich ist, würde das Einarbeiten eines weiteren AN in das Projekt zu zeitlichen Verzögerungen führen, die mit immensen Kosten verbunden wären. Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass Planungsleistungen von einem weiteren Auftragnehmer z.T. wiederholt und in die vorhandene Planung des AN integriert werden müssten. Das Einbringen eines weiteren Unternehmens würde dazuführen, dass es zu zusätzlichen Koordinationsleistungen zwischen dem neuen Unternehmen und dem Hauptplaner kommen würde. Dies führt zu mehr Aufwand, da zusätzliche Absprachen nötig wären. Außerdem ist davon auszugehen, dass durch ein weiteres Unternehmen Informationsverluste hinsichtlich des gleisgeometrischen Projekts entstehen. Das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu gelten machenden Mängelansprüchen würde zusätzlich erschwert werden.
- 24.01.2025: Vertragsänderung veröffentlicht · Da die ARGE S11 als Hauptplaner im Projekt "Ausbau der S11" fungiert und somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich ist, würde das Einarbeiten eines weiteren AN in das Projekt zu zeitlichen Verzögerungen führen, die mit immensen Kosten verbunden wären. Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass Planungsleistungen von einem weiteren Auftragnehmer z.T. wiederholt und in die vorhandene Planung des AN integriert werden müssten. Das Einbringen eines weiteren Unternehmens würde dazuführen, dass es zu zusätzlichen Koordinationsleistungen zwischen dem neuen Unternehmen und dem Hauptplaner kommen würde. Dies führt zu mehr Aufwand, da zusätzliche Absprachen nötig wären. Außerdem ist davon auszugehen, dass durch ein weiteres Unternehmen Informationsverluste hinsichtlich des gleisgeometrischen Projekts entstehen. Das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu gelten machenden Mängelansprüchen würde zusätzlich erschwert werden.
- 21.02.2025: Vertragsänderung veröffentlicht · NT 67 : Erforderlichen Leistungen, die für die Ergänzung der Entwurfsplanung erforderlich sind: - Ergänzung und Nachbearbeitung diverser Pläne (Bauwerkspläne, Bauphasenpläne, Übersichtspläne, Detailpläne) - Ergänzungen im Erläuterungsberichts Da die ARGE S11 als Hauptplaner im Projekt "Ausbau der S11" fungiert und somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich ist, wäre das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu gelten machenden Mängelansprüchen besonders erschwert.
- 26.03.2025: Vertragsänderung veröffentlicht · NT64: Da die ARGE S11 als Hauptplaner im Projekt "Ausbau der S11" fungiert und somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich ist, würde das Einarbeiten eines weiteren AN in das Projekt zu zeitlichen Verzögerungen führen, die mit immensen Kosten verbunden wären. Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass Planungsleistungen von einem weiteren Auftragnehmer z.T. wiederholt und in die vorhandene Planung des AN integriert werden müssten. Das Einbringen eines weiteren Unternehmens würde dazuführen, dass es zu zusätzlichen Koordinationsleistungen zwischen dem neuen Unternehmen und dem Hauptplaner kommen würde. Dies führt zu mehr Aufwand, da zusätzliche Absprachen nötig wären. Außerdem ist davon auszugehen, dass durch ein weiteres Unternehmen Informationsverluste hinsichtlich der Treppenverbindung entstehen, die zu Mängeln führen können. Das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu gelten machenden Mängelansprüchen würde zusätzlich erschwert werden
- 14.05.2025: Vertragsänderung veröffentlicht · NT058: Um den vertraglich geschuldeten Ausbau in Köln Messe/Deutz (TM6) um einen Mittelbahnsteig und zwei neuen S-Bahn Gleisen zu realisieren, werden die o.g. Planungsleistungen zwingend benötigt. Da die ARGE S11 als Hauptplaner im Projekt "Ausbau der S11" fungiert und somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich ist, wäre das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu gelten machenden Mängelansprüchen besonders erschwert. // NT068: Die Nachtragsleistung entstand aus den Erkenntnissen des Schallschutzgutachten der GP. Die ARGE S11 ist Hauptplaner im Projekt "Ausbau der S11" und ist somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich. Aus diesem Grund wäre das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu gelten machenden Mängelansprüchen besonders aufwändig. Das Einbinden eines weiteren Planers in dem Status des Projekts hätte zu einer Verzögerung des Projekts geführt, welches mit hohen Kosten verbunden wäre.
- 12.09.2025: Vertragsänderung veröffentlicht · 61 - Da die ARGE S11 als Hauptplaner im Projekt "Ausbau der S11" fungiert und somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich ist, würde das Einarbeiten eines weiteren AN in das Projekt zu zeitlichen Verzögerungen führen, die mit immensen Kosten verbunden wären. Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass Planungsleistungen von einem weiteren Auftragnehmer z.T. wiederholt und in die vorhandene Planung des AN integriert werden müssten. Das Einbringen eines weiteren Unternehmens würde dazuführen, dass es zu zusätzlichen Koordinationsleistungen zwischen dem neuen Unternehmen und dem Hauptplaner kommen würde. Dies führt zu mehr Aufwand, da zusätzliche Absprachen nötig wären. Außerdem ist davon auszugehen, dass durch ein weiteres Unternehmen Informationsverluste hinsichtlich der Treppenverbindung entstehen, die zu Mängeln führen können. Das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu gelten machenden Mängelansprüchen würde zusätzlich erschwert werden
- 25.11.2025: Vertragsänderung veröffentlicht · NT 70 Da die ARGE S11 als Hauptplaner im Projekt "Ausbau der S11" fungiert und somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich ist, würde das Einarbeiten eines weiteren AN in das Projekt zu zeitlichen Verzögerungen führen, die mit immensen Kosten verbunden wären. Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass Planungsleistungen von einem weiteren Auftragnehmer z.T. wiederholt und in die vorhandene Planung des AN integriert werden müssten. Das Einbringen eines weiteren Unternehmens würde dazu führen, dass es zu zusätzlichen Koordinationsleistungen zwischen dem neuen Unternehmen und dem Hauptplaner kommen würde. Dies führt zu mehr Aufwand, da zusätzliche Absprachen nötig wären. Außerdem ist davon auszugehen, dass durch ein weiteres Unternehmen Informationsverluste hinsichtlich der Kanalüberbauung entstehen, die zu Mängeln führen können. Das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu gelten machenden Mängelansprüchen würde zusätzlich erschwert werden.
- 10.02.2026: Vertragsänderung veröffentlicht · 72 Erforderlichen Leistungen, die für die Ergänzung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung erforderlich sind: - Ergänzung und Nachbearbeitung diverser Pläne (Bauwerkspläne, Baustelleneinrichtungspläne) - Ergänzungen im Erläuterungsbericht, Anpassung der Kostenberechnung, Anpassung des Baustelleneinrichtungsplans Da die ARGE S11 als Hauptplaner im Projekt "Ausbau der S11" fungiert und somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich ist, wäre das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu geltend machenden Mängelansprüchen besonders erschwert. Das Einbringen eines weiteren Unternehmens und die damit verbundende Koordination der Gewerke würde zu erheblichen terminlichen Engpässen führen und somit die fristgerechte Fertigstellung der Planunterlagen gefährden, da wiederholte Abstimmungen zwischen dem zusätzlichen Unternehmen und dem Hauptplaner stattfinden müssten. 73 Erforderlichen Leistungen, die für die Ergänzung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung erforderlich sind: - Ergänzung und Nachbearbeitung diverser Pläne (Bauwerkspläne, Baustelleneinrichtungspläne) - Ergänzungen im Erläuterungsbericht, Anpassung der Kostenberechnung, Anpassung des Baustelleneinrichtungsplans Da die ARGE S11 als Hauptplaner im Projekt "Ausbau der S11" fungiert und somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich ist, wäre das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu geltend machenden Mängelansprüchen besonders erschwert. Das Einbringen eines weiteren Unternehmens und die damit verbundende Koordination der Gewerke würde zu erheblichen terminlichen Engpässen führen und somit die fristgerechte Fertigstellung der Planunterlagen gefährden, da wiederholte Abstimmungen zwischen dem zusätzlichen Unternehmen und dem Hauptplaner stattfinden müssten.
- 17.02.2026: Vertragsänderung veröffentlicht · 71 Erforderlichen Leistungen, die für die Ergänzung der Entwurfsplanung erforderlich sind: - Ergänzung und Nachbearbeitung diverser Pläne (Bauwerkspläne, Baustelleneinrichtungspläne) - Ergänzungen im Erläuterungsbericht Da die ARGE S11 als Hauptplaner im Projekt "Ausbau der S11" fungiert und somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich ist, wäre das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu geltend machenden Mängelansprüchen besonders erschwert. Das Einbringen eines weiteren Unternehmens und die damit verbundende Koordination der Gewerke würde zu erheblichen terminlichen Engpässen führen und somit die fristgerechte Fertigstellung der Planunterlagen gefährden, da wiederholte Abstimmungen zwischen dem zusätzlichen Unternehmen und dem Hauptplaner stattfinden müssten.
- 09.04.2026: Vertragsänderung veröffentlicht · 65 - Ergänzende UiG-Anträge: UIG 3: Durchdringung der Abdichtungen UIG 4: Lagerung mit mehreren Festpunkten UIG 5: Weichen auf Brücken (Weiche 301N bis 304N) UIG 6: Längsfugenüberfahrt (Block 10 und 10N) UIG 7: Mehrfeldrige Brücken im Erdbebengebiet UIG 9: Weichentrapez (Weiche 305N bis 308N) Zusätzlich Leistung UiG 2: Inspektion unterirdischer Traversen wird ein Messkonzept erforderlich. Da die ARGE S11 als Hauptplaner im Projekt "Ausbau der S11" fungiert und somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich ist, wäre das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu geltend machenden Mängelansprüchen besonders erschwert. Das Einbringen eines weiteren Unternehmens und die damit verbundende Koordination der Gewerke würde zu erheblichen terminlichen Engpässen führen und somit die fristgerechte Fertigstellung der Antragsunterlagen gefährden, da wiederholte Abstimmungen zwischen dem zusätzlichen Unternehmen und dem Hauptplaner stattfinden müssten.
- 26.06.2026: Vertragsänderung veröffentlicht · 78 Im Zuge des Deckblattverfahrens PFA 1.2 wird die Übergangsfrist der DIN 4150-2 überschritten. Daher ist eine Aktualisierung der erschütterungstechnischen Gutachten gemäß der DIN Aktualisierung erforderlich. Da die ARGE S11 als Hauptplaner im Projekt "Ausbau der S11" fungiert und somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich ist, wäre das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu gelten machenden Mängelansprüchen besonders erschwert.
- 17.09.2026: Vertragsänderung veröffentlicht · 76 - Da die ARGE Sl 1 als Hauptplaner im Projekt "Ausbau der Sl 1 " fungiert und somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich ist, dem Planer für die bisher erbrachten Leistungen sämtliche Unterlagen und Abstimmungsinhalte vor liegen, hätte ein Wechsel des AN eine Erhöhung der Planungskosten für zusätzliche Abstimmungs- und Integrationsaufwände zur Folge und es nicht mehr hinreichend erkennbar ist, welchem AN gegnüber der AG Mängelansprüche gelend machen muss. Das Einbringen eines weiteren Unternehmens für die Einarbeitung der Planung der Unterschottermatten & Schienenschmiereinrichtungen würde zu erheblichen finanziellen Mehraufwänden und terminlichen Engpässen führen, da wiederholte Abstimmungen zwischen DB InfraGO AG und dem Hauptplaner (ARGE Sl 1) stattfinden müssten, um die Anforderungen der Planungsunterlagen zu gewährleisten. 77 - Da die ARGE Sl 1 als Hauptplaner im Projekt "Ausbau der Sl 1 " fungiert und somit auch für die Erstellung der Planunterlagenverantwortlich ist, dem Planer für die bisher erbrachten Leistungen sämtliche Unterlagen und Abstimmungsinhalte vor liegen, hätte ein Wechsel des AN eine zeitliche verschiebung des Projekte und Erhöhung der Planungskosten für zusätzliche Abstimmungs- und Integrationsaufwände zur Folge. Das Einbringen eines weiteren Unternehmens würde dazuführen, dass es zu zusätzlichen Koordinationsleistungen zwischen dem neuen Unternehmen und dem Hauptplaner kommen würde. Dies führt zu mehr Aufwand, da zusätzliche Absprachen nötig wären. Das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu gelten machenden Mängelansprüchen würde zusätzlich erschwert werden 79 - Erforderliche Leistungen, die für die Untersuchung der Überbauung erforderlich sind: - Untersuchung der bisher geplanten Bauwerke, v.a. in statisch-konstruktiver Sicht, unter Berücksichtigung der projektspezifischen Randbedingungen (z.B. Bauablauf). Da die ARGE Sl 1 als Hauptplaner im Projekt "Ausbau der Sl 1" fungiert und somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich ist, wäre das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu geltend machenden Mängelansprüchen besonders erschwert. Das Einbringen eines weiteren Unternehmens und die damit verbundende Koordination der Gewerke würde zu erheblichen terminlichen Engpässen führen und somit die fristgerechte Fertigstellung der Planunterlagen gefährden, da wiederholte Abstimmungen zwischen dem zusätzlichen Unternehmen und dem Hauptplaner stattfinden müssten.
- 18.09.2026: Vertragsänderung veröffentlicht · 74 - Erforderlichen Leistungen, die für die Ergänzung der Entwurfsplanung erforderlich sind: - Ergänzung und Nachbearbeitung diverser Pläne (UVP und LBP) - Ergänzungen im Erläuterungsbericht Da die ARGE S11 als Hauptplaner im Projekt "Ausbau der S11" fungiert und somit auch für die Erstellung der Planunterlagen verantwortlich ist, wäre das Einbringen eines externen AN hinsichtlich der Verantwortlichkeit von ggf. zu geltend machenden Mängelansprüchen besonders erschwert. Das Einbringen eines weiteren Unternehmens und die damit verbundende Koordination der Gewerke würde zu erheblichen terminlichen Engpässen führen und somit die fristgerechte Fertigstellung der Planunterlagen gefährden, da wiederholte Abstimmungen zwischen dem zusätzlichen Unternehmen und dem Hauptplaner stattfinden müssten.

## Häufige Fragen

**Wer hat den Auftrag bekommen?**
Den Zuschlag hat BIEGE S11/S-Bahn c/o DB Engineering & Consulting GmbH erhalten.

## Weitere Zuschläge dieses Auftraggebers

- [Projektsteuerung NBS Frankfurt-Mannheim in 5 Losen](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/projektsteuerung-nbs-frankfurt-mannheim-in-5-losen-b9c9826b) · Zuschlag 22.08.2023 an Drees & Sommer SE und Einzelunternehmen aus München · 2–4 Angebote je Los
- [UDU/BAU – Projektsteuerung EP/GP 2022](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/udubau-projektsteuerung-epgp-2022-bf5e3a80) · Zuschlag 27.03.2023 an Drees & Sommer SE
- [HWK 2631 Wiederaufbau Kall - Nettersheim BÜW](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/hwk-2631-wiederaufbau-kall-nettersheim-buew-c9bb6434) · Zuschlag 30.09.2022 an BIEGE Wiederaufbau der Strecke 2631 Kall - Nettersheim c/o DB Engineering & Consulting GmbH
- [Planungsleistungen - Knoten Halle, Strecke 6343, Erneuerung der Fahrbahnkonstruktionen Saalebrücke und Saaleflutbrücke, Gesamtgewerkeplanung](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/planungsleistungen-knoten-halle-strecke-6343-erneuerung-der-a9601125) · Zuschlag 15.08.2022 an Curbach Bösche Ingenieurpartner - Beratende Ingenieure PartG mbB
- [BIM - Daglfinger Kurve - Objekt- und Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke Lph 1+2, 3 (Optional 4,5-7)](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/bim-daglfinger-kurve-objekt-und-tragwerksplanung-ingenieurbauwerke-lph-a0a0ed24) · Zuschlag 07.08.2018 an AFRY Deutschland GmbH
- [LST Planung ESTW Uelzen](https://vergabeweiser.de/ausschreibung/lst-planung-estw-uelzen-15d56414) · Zuschlag 07.08.2018 an PLABIS INGENIEURGESELLSCHAFT - mbH & Co. KG

## Von hier aus weiter

- [Öffentliche Ausschreibungen in Köln](https://vergabeweiser.de/region/nordrhein-westfalen/koeln): Offene Ausschreibungen aller Branchen
- [DB Netz AG](https://vergabeweiser.de/vergabestelle/db-netz-ag): Ausschreibungen und Zuschläge dieser Vergabestelle
- [Ausschreibungen der Deutschen Bahn (DB)](https://vergabeweiser.de/thema/deutsche-bahn): Ausschreibungen und Zahlen
- [Vergabearten](https://vergabeweiser.de/wissen/vergabearten): Wissen: Ablauf und Begriffe

Automatisch aus den Feldern der Bekanntmachung vom 18.09.2026, ohne KI. Die Branche ordnen wir selbst zu. Stand: 01.11.2026.

Fehler melden: https://vergabeweiser.de/fehler-melden?seite=https%3A%2F%2Fvergabeweiser.de%2Fausschreibung%2Fausbau-der-s11s-bahn-stammstrecke-koeln-vp2-6d0f99dd

---
Quelle: Bekanntmachung auf oeffentlichevergabe.de (CC0), https://oeffentlichevergabe.de/ui/de/search/details?noticeId=c92e9047-0c33-4075-839f-7ee21dbf0c74. Maßgeblich ist die Bekanntmachung. Seite: https://vergabeweiser.de/ausschreibung/ausbau-der-s11s-bahn-stammstrecke-koeln-vp2-6d0f99dd